"JÓVÁHAGYOTT"

Az ISMAN igazgatója

"___" _________ 2014

Előírások

interakciók szerződéses szolgáltatás

szerkezeti felosztásokkal

1. Általános rendelkezések

(1) Ez a rendelet meghatározza a szerződéses szolgáltatás közötti interakció mechanizmusát, amely az ISMAN igényeinek megfelelő áruk, építési beruházások és szolgáltatások vásárlására jogosít fel.

2. Ezt a rendeletet az Orosz Föderáció hatályos jogszabályaival összhangban dolgozták ki az áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzésének tervezésének alapvető műveleteinek automatizálása, a szállítók (vállalkozók, előadók) azonosítása érdekében; szerződések megkötése és végrehajtása, az Orosz Föderáció jogszabályainak való megfelelés ellenőrzése.

2. Kifejezések és meghatározások

Ebben a rendeletben a következő fogalmak, kifejezések és meghatározások használatosak:

USSP - A szerkezeti egység felelős szakembere

IZ - a vásárlás kezdeményezője

NMCK - kezdeti (maximális) szerződéses ár;

EIS - egységes információs rendszer;

ISMAN IS - ISMAN weboldal

KS - Szerződéses szolgáltatás;

PEO - Tervezési és Gazdasági Osztály;

OMTS - anyagi és műszaki ellátási osztály;

EK - egyetlen jutalék

OKVED - Össz-orosz osztályozó gazdasági tevékenységek típusai

OFAS - A Moszkvai Régió Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatának irodája.

3. Az interakció szabályai

No. p \ p	Végzett tevékenységek	Term Kivégzések	Felelős a végrehajtáshoz feladatokat	Végrehajtási egységek*	Kimenő Dokumentáció
1	2	3		5	6
1. szakasz. Rendelési ütemterv kialakítása áruszállításra, munkavégzésre, az ISMAN igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban - ütemterv)
	A főosztályvezetők tájékoztatása a költségvetési programok és témakörök keretében befolyt forrásból a következő pénzügyi évre szóló ütemterv tervezetének elkészítéséről: a) pénzeszközök az osztály számára (ОХНМ); b) a RAS Elnökségének programjai; c) az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének költségvetéséből nyújtott támogatások;	tárgyév 25.10-ig	Alkotmánybíróság vezetője	A CC módszertani segítséget nyújt az IZ-nek az NMC meghatározásában és igazolásában	Az osztályvezetőknek címzett szolgáltatási megjegyzések * az STFZ vásárlás szükségességének indoklásával (az adott termék (munka, szolgáltatás) megvásárlásának szükségessége), feltüntetve: A szerződés tárgyának neve; A megrendelés leadásának határideje; A szerződés teljesítésének határideje; Szakértők, szakértői szervezetek bevonásának szükségességének indoklása az átvétel szakaszában.
	Divíziók terv- ütemterv tervezetének biztosítása a következő pénzügyi évre papír alapú és ben elektronikus formátumban formátumban Excel e-mailre: pion @ ism. ac. ru	Az átvételtől számított 10 munkanapon belül Memo	Osztályvezetők		A következő pénzügyi évre vonatkozó osztályok ütemterv-tervezetei (1. számú melléklet formájában), a szerződések végrehajtásáért felelős tisztviselők megjelölésével. Az ütemterv tartalmazza az összes vásárlást, beleértve a vele kötött szerződéseket is egyedüli szállító(vállalkozó, kivitelező) a Kbt. 93 ФЗ-44, 2001.01.01.
	A következő pénzügyi évre vonatkozó összevont ütemterv elkészítése, jóváhagyása és a hivatalos internetes honlapján való közzététel	A menetrendek kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül	Alkotmánybíróság vezetője	KS, PEO	Az igazgató által jóváhagyott ütemterv a következő pénzügyi évre. Kihelyezés a hivatalos honlapon 3 munkanapon belül, de legkésőbb december 31-ig.
2. szakasz. Dokumentumcsomagok kialakítása áruk, munkák, szolgáltatások vásárlásához az ISMAN igényeire
	A vásárlások nyilvántartásba vételéhez és közzétételéhez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása (a dokumentumokat papír alapon és in elektronikus formában.	Az értesítés hivatalos honlapján való közzétételének tervezett hónapját megelőző hónap 20. napjáig	Osztályvezetők**	Közbeszerzés kezdeményezője, KS	A beszerzésért felelős igazgatóhelyettesnek címzett szolgálati feljegyzések az alábbi dokumentumokkal, csatolva papír formátumban és elektronikus adathordozón: 1. Szervizjegy. 2. Az osztályvezető által jóváhagyott és az ISMAN igazgatója által jóváhagyott feladatkör. 3. Az OKVED szerinti áruk, munkák, szolgáltatások kódjainak egyeztetett és jóváhagyott listája; 4. A jogtanácsossal és az osztályvezetővel egyeztetett szerződéstervezet; 5. Az osztályvezető által egyeztetett, az igazgató által jóváhagyott áruszállítás, szolgáltatásnyújtás, munkavégzés ütemezése; 6. Megállapodott és jóváhagyott fizetési ütemterv, a becsült összegek és a fizetési feltételek havi bontásával; 7. A szerkezeti egység vezetője által jóváhagyott és az ISMAN igazgatója által jóváhagyott becsült dokumentáció; 8. Építési és szerelési munkák esetén biztosítania kell: egyeztetett és jóváhagyott projektdokumentáció; A tőkeépítési létesítmények biztonságát befolyásoló munkatípusok elfogadott és jóváhagyott listája (az Orosz Föderáció Regionális Fejlesztési Minisztériumának 2001. január 1-i 000. számú rendelete szerint). **
	Vásárlások nyilvántartásba vételéhez és közzétételéhez szükséges dokumentumcsomag ütemterv szerinti lebonyolítása	5 munkanapon belül azt követően, hogy a részlegek dokumentumcsomagját megkapták.	Alkotmánybíróság vezetője	KS	1.az indoklás NMCK-számításának megalapozási módjának kiválasztása (kezdeti) maximális ár az Oroszországi Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2001.01.01-i rendelete szerinti képlet szerint. 000. sz., beszerzési dokumentáció, amely beszerzési információkból, feladatmeghatározásból, szerződéstervezetből, hirdetményből áll 2. a pályázatok és a végleges pályázatok elbírálásának kritériumai (a versenyre); 3. egyéb dokumentumok (ha szükséges).
	Dokumentumcsomag egyeztetése az osztályokkal.	2 munkanappal a rendelés leadásához és leadásához szükséges iratcsomag elkészítését követően.	Alkotmánybíróság vezetője	KS, PEO, jogi tanácsadó	Szervizlevél egyeztetett dokumentumcsomaggal. Megrendelés kiadása
	Dokumentáció és vásárlási értesítés jóváhagyása	1 munkanap	igazgató (megbízott igazgató)	KS	A tanszékek által jóváhagyott kérelem dokumentumcsomaggal és az ISMAN igazgatója által jóváhagyott.
	Vásárlás az EIS-ben	1 munkanapon belül	Alkotmánybíróság vezetője
Változási folyamat ütemezése
	A 2001. 01. 01-i keltezésű STFZ 13. része szerinti ütemterv módosításának indokoltságát jellemző tájékoztató készítése.	Legkésőbb 12 naptári nappal a beszerzési hirdetmény OS-ben való elhelyezése előtt (egy szállítótól történő beszerzés esetén 12 nappal a szerződéskötés időpontja előtt	A szerkezeti egység felelős szakembere	FROM, KS	Feljegyzés a vásárlás elállásáról vagy elhalasztásáról indoklással. Rendelje meg a menetrend módosítását
	Változások a menetrendben, elhelyezés a KIR-ben	3 napon belül	Alkotmánybíróság vezetője	KS	A menetrendet az ISMAN igazgatója hagyta jóvá
3. szakasz. Közbeszerzésben való részvétel. Szerződések megkötése és végrehajtásuk ellenőrzése
	Változások, pontosítások a beszerzési dokumentációban.	A kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül	Alkotmánybíróság vezetője	Közbeszerzési kezdeményező, KS, jogi tanácsadó
	Pályázatokon való részvétel és véleményezés a beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) azonosításának versenyeztetési módszerére benyújtott pályázatok érdemében	A 2001.01.01-i FZ-44 szerinti feltételek.	Az egységes bizottság elnöke	KS, egyszeri jutalék	Következtetés a benyújtott javaslatok érdeméről (a jegyzőkönyv nyilvántartásba vétele)
	A beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározására vonatkozó versenyeztetési módszer nyertesének meghatározása után	Feltételek a 2001.01.01-i FZ-44 szerint. (a szállító meghatározásának módjától függően)	Alkotmánybíróság vezetője	KS, jogi tanácsadó, PEO	A nyertesnek, beleértve a nyertest és az árat felajánló személyt, küldje meg a jegyzőkönyvet és a szerződéstervezetet mellékletekkel (leírás, megbízás, ütemterv, becslés) aláírásra
	A nyertes szállító (vállalkozó, kivitelező) - a nyertes - szerződés aláírását követően a szerződést a megrendelő vagy meghatalmazott személy írja alá (a beszerzés módjától függően).	A szerződés aláírásának napján	Alkotmánybíróság vezetője	KS, OMTS, IZ	Az osztályvezetők tájékoztatása a szállítóról (vállalkozó, kivitelező) a megkötött szerződés másolatának kiadásával a végrehajtásra
	Információk benyújtása az OS-nek a szerződés megkötéséről	A szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül	Alkotmánybíróság vezetője		Tájékoztatás a szerződésnek a szerződések nyilvántartásába történő felvételéről az OS regisztrációs szám hozzárendelésével a szkennelt szerződés mellékletével.
	A szerződés teljesítésének ellenőrzése	A szerződés időtartama alatt	USSP, a COP vezetője, az OMTS vezetője, IZ	KS, OMTS, IZ, átvételi jutalék, könyvelés	Átvételi igazolás, fuvarlevél és egyéb kísérő okmányok aláírása. Időben történő fizetés
	Tájékoztatás nyújtása a megrendelőnek arról a döntéséről, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésével vagy nem megfelelő teljesítésével összefüggésben a szállítótól (vállalkozótól, vállalkozótól) veszteségeket (bírság, kötbér) szed be.		osztály vezetője	PEO, KS	Az Alkotmánybíróság vezetőjének címzett szolgálati feljegyzés a vonatkozó iratok másolatával Pótmegállapodás megkötése, kötbér, pénzbírság kiszabása, szerződés felbontása (vásárlás módjától függően)
	Változások az EIS szerződések nyilvántartásában	3 napon belül	Alkotmánybíróság vezetője	Meghatalmazott személy rendező	Tájékoztatás a változásról, a szerződés felmondásáról szkennelt fájlokkal.
	Tájékoztatás a szerződés bírósági határozattal történő felmondásáról.	A vonatkozó döntés meghozatalát követő 1 munkanapon belül	jogtanácsos	jogtanácsos	Az Alkotmánybíróság vezetőjének címzett feljegyzés a bírósági határozatok másolatával.
	A szerződés teljesítéséről, módosításáról, megszűnéséről, illetve a teljesítésének egy külön szakaszának eredményéről beszámoló elkészítése, KIR-ben történő elhelyezése a 2001.01.01. Korm. rendelet szerint. 000. sz.)	A szerződés teljesítését, módosítását vagy felmondását követő 1 munkanapon belül.	Alkotmánybíróság vezetője	Az igazgató felhatalmazott személye	Jelentés űrlap (2. sz. melléklet)
	Jelentés benyújtása az Alkotmánybírósághoz az ISMAN igényeinek kielégítésére egyetlen szállítótól történő vásárlás esetén a szállító meghatározására, a szerződés árának indoklására és a szerződés teljesítésének egyéb lényeges feltételeire vonatkozó egyéb módszerek alkalmazásának lehetetlenségéről. 93, 1. rész, Cl.	1 munkanap	osztály vezetője		Benyújtott jelentés, elektronikus formában és papír alapon
	Egyetlen szállítóval kötött szerződés megkötéséről szóló hirdetmény elkészítése és elhelyezése az internetes hivatalos weboldalon		az Alkotmánybíróság vezetője	KS
	Szerződés tárgyalása egyetlen szállítóval (vállalkozó, előadóművész) a 2001.01.01-i ФЗ-44 93. cikke alapján.	az átvételtől számított 1 munkanap	Fejek alszakasz.	KS (jogi tanácsadó)	A szerződést a COP vezetőjével egyeztették
	Szerződés megkötése egyetlen szállítóval (vállalkozó, kivitelező) a 2001.01.01. 93. FZ-44. cikk alapján.	Az ütemterv szerint	Osztály vezetője, IZ, KS (jogi tanácsadó)	OMTS, PEO, könyvelés KS	Aláírt szerződés
	Tájékoztatás nyújtása a 2001.01.01-i ФЗ-44 93. cikke alapján kötött szerződésekről.	A szerződéskötés napján	Osztály vezetője, TÓL TŐL	OMTS, PEO, könyvelés,	Az Alkotmánybíróság vezetőjének címzett szolgálati feljegyzések (szerződések másolatával).
	A 2001. 01. 01-i keltezésű FZ-44 93. cikke alapján kötött szerződésekkel kapcsolatos információk benyújtása az internetes hivatalos weboldalra, több mint 100 ezer rubel.)	A szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül	Alkotmánybíróság vezetője	KS	A megkötött szerződésre vonatkozó adatok beírása a szerződések nyilvántartásába.
	A 2001. 01. 01-i FZ-44 93. cikk 6. szakaszának 1. része alapján megkötött szerződésekkel kapcsolatos információk benyújtása a moszkvai régióban a beszerzések területén működő ellenőrző szervhez	A szerződéskötést követő 1 munkanapon belül.	Alkotmánybíróság vezetője	KS	Értesítés a közbeszerzést felügyelő hatóságnak
		Az önkormányzati szerződés teljesítését követő 7 munkanapon belül.	az Alkotmánybíróság vezetője	KS
	Gátlástalan beszállítókról (vállalkozók, kivitelezők) vonatkozó információk benyújtása.	Gátlástalan szállító azonosítását követő 3 munkanapon belül.	Alkotmánybíróság vezetője	KS	Levél a Moszkvai Régió Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatához.

* Ha a beszerzés a beszerzési területre vonatkozó monitoring, audit és ellenőrzés során indokolatlannak bizonyul, az Art. A 44-FZ törvény 99. §-a szerinti határozatot kell kiadnia az észlelt szabálysértés megszüntetésére és az elkövetők közigazgatási felelősségre vonására (44-FZ törvény 18. cikkének 6. része).

Az alosztályok hatósági jogkörük keretein belül biztosítják a végrehajtást;

** - hiányos árubeszerzési (építési munkák, szolgáltatások) okmánycsomag benyújtása esetén a dokumentumokat átdolgozásra visszaküldik az osztályvezetőknek.

*** - a szerződés teljesítésére vonatkozó információk a teljesítési paraméterek feltüntetésével, beleértve a szerződés kifizetésére vonatkozó információkat (a szerződés szakaszának kifizetése) - a szerződést igazoló dokumentum adatai (típus, szám, dátum). pénzbeli kötelezettség keletkezése az áruk leszállítása (számla és (vagy) átvételi igazolás - átadás és (vagy) számla), a munkavégzés, a szolgáltatásnyújtás (az elvégzett munka (szolgáltatás) és (vagy) számla, valamint (vagy) számla), valamint a szerződés kifizetésének tényét igazoló bizonylat (fizetési megbízás stb.) adatai (típus, szám, dátum) ( Az Orosz Föderáció kormányának határozata „Az egyben történő előkészítés és elhelyezés eljárásáról tájékoztatási rendszer a beszerzés területén az állami (önkormányzati) szerződés végrehajtásáról és (vagy) a végrehajtás egy külön szakaszának eredményéről szóló jelentést ");

A szerződések kidolgozását és lebonyolítását ellenőrző felelősök a strukturális részlegek vezetői:

A 15., 18., 20., 22., 26., 28. pontokban meghatározott feltételek megsértésével a szolgáltatási bizonylatok benyújtása esetén adminisztratív felelősség a Kbt. A Kódex 19.7.2 Orosz Föderáció a közigazgatási szabálysértésekről -FZ (2001.01.01.) adatszolgáltatás elmulasztása vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatás az állami és önkormányzati szükségletek kielégítését szolgáló áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzése feletti ellenőrzésre jogosult szerv részére, - kiszabását vonja maga után a tisztviselőkre 00 (tizenötezer) rubel összegű közigazgatási bírság kiszabása; a jogalanyok- 00 (százezer) rubel összegben.

A jelen Szabályzat végrehajtásának ellenőrzésével az igazgatóhelyettest kell megbízni

Helyettes igazgató ev

46490 volt

KLINTSOVSKAJA VÁROSI IGAZGATÁS

FELBONTÁS

A Klintsy városvezetés tisztviselői közötti interakciós eljárásról szóló szabályzat jóváhagyásáról

A 2013. április 5-i N 44-FZ „Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződéses rendszerről” (a továbbiakban: a szerződéses rendszerről szóló szövetségi törvény) vezérelve, a Klintsy város közigazgatásának határozata,

elrendelem:

1. Jóváhagyni a szerződéses szolgáltatásnak a strukturális részlegekkel, a Klintsy városvezetés tisztviselőivel való együttműködési eljárásról szóló rendeletet.

2. Szervezeti és Ellenőrzési Osztály, személyzeti munka valamint a Klintsy városvezetés médiájával való kapcsolattartásról a jelen határozat elfogadásától számított egy hónapon belül meg kell tenni a megfelelő változtatásokat és kiegészítéseket munkaköri leírások a klintsovoi városvezetés dolgozói.

3. A mellékelt Szabályzat közzététele Klintsy városvezetés hivatalos honlapján az interneten.

4. E határozat végrehajtásának ellenőrzését Klintsy városvezetésének első helyettese, Tofilyuk A.V. bízza meg.

Fejezet
Klintsovo városvezetés
S. Yu. Evteev

Függelék
a Klintsovskaya határozathoz
városi közigazgatás
2015. március 16-án kelt N 948

Függelék. A szerződéses szolgáltatásnak a strukturális részlegekkel, a Klintsy városvezetés tisztviselőivel való interakcióra vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

1.1. Ez a rendelet a szerződéses szolgáltatásnak a szerkezeti részlegekkel való együttműködésének eljárásáról, tisztviselők Klintsy város közigazgatását (a továbbiakban: rendelet) a 2013.04.05. N 44-FZ „Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, munkák és szolgáltatások beszerzésének szerződési rendszeréről” szóló szövetségi törvénnyel összhangban fejlesztették ki. (a továbbiakban: a szerződéses rendszerről szóló szövetségi törvény), Klintsy város igazgatásának 2014. január 29-i N 202 határozata „Az áruk beszerzésére, a munkavégzésre és a szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéses szolgáltatás létrehozásáról Klintsy városvezetésének igényeit."

1.2. A rendelet megállapítja a szerződéses szolgálat hatásköreinek gyakorlására vonatkozó eljárást, és meghatározza a strukturális részlegekkel, tisztviselőkkel való interakció mechanizmusait a vásárlások tervezése és lebonyolítása, valamint a Klintsy város közigazgatása által kötött önkormányzati szerződések végrehajtása, módosítása és megszüntetése tekintetében. a szerződéses rendszerről szóló szövetségi törvény.

1.3. A szerződéses szolgálat, a strukturális részlegek és a tisztviselők a nyitottság, a beszerzések terén az információk átláthatósága, a professzionalizmus, a beszerzés hatékonysága, a Klintsy város szükségleteinek kielégítéséért való felelősségvállalás elvei alapján működnek együtt, Brjanszki régió".

II. A szerződéses szolgáltatásnak a Klintsy városvezetés strukturális részlegeivel való interakciójának eljárása a szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározásakor

2.1. A szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásához a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége papír alapú kérelmet nyújt be a szerződéses szolgálathoz a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározására pályázat lebonyolításával (nyílt pályázat, pályázat korlátozott részvétellel). , kétlépcsős pályázat, zárt pályázat, zárt részvételű, zárt kétlépcsős pályázat) (a továbbiakban: pályázat), árverés (elektronikus árverés, zárt árverés) (a továbbiakban: árverés), árajánlatkérés , áru (építési beruházás, szolgáltatás) vásárlására vonatkozó ajánlatkérés (továbbiakban szállító meghatározására irányuló kérelem), valamint a beszerzés lebonyolítására vonatkozó megbízás.

2.2. A szállító meghatározására irányuló kérelmet a nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell elkészíteni. A pályázatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a szerződési rendszerről szóló törvény előírásainak megfelelő közbeszerzési hirdetmény, közbeszerzési dokumentáció, valamint egyeztetett szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges.

A kérelmet a Klincovo városi közigazgatás beszerzést kezdeményező strukturális egységének vezetője írja alá, a Klincovo városi közigazgatás ezen strukturális egységéért felelős Klincovo városi közigazgatás vezető-helyettese és az osztály jóváhagyásával. könyvelés Klintsov városvezetés.

Ellátásért történő vásárlás esetén szoftver, elektronikus számítógépek és egyéb irodai berendezések, a beszerzési tárgy leírásához egyeztetés szükséges a Klintsy városvezetés rendszergazdájával. A jóváhagyás során beérkezett ajánlások, észrevételek kötelező érvényűek.

2.3. A Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége szállító-meghatározási kérelmének elkészítése során a szerződéses ár indoklása részeként pontosításra kerül a szerződéses ár (becslés készítése, kereskedelmi ajánlatok: 5 kimenő és legalább 3 bejövő). A szerződési rendszerről szóló törvény előírásainak figyelembe vételével a beszerzés tárgyának leírása (feladatkör) és szerződéstervezet készül.

2.4. A papír alapon és elektronikus formában benyújtott pályázatban szereplő adatok azonosságáért a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége felelős.

2.5. A szerződéses szolgáltatás megvizsgálja a Klintsy város igazgatásának beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége által benyújtott kérelmet annak megállapítására, hogy a szállító megfelel-e az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai követelményeinek, és legkésőbb 10 (tíz) napon belül a pályázat beérkezését, a beszerzésről hirdetményt és dokumentációt készít.

A megadott időszakba nem számít bele a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége által benyújtott kérelem felülvizsgálatának és/vagy kijavításának ideje, amikor a szállító meghatározására irányuló kérelmet a szerződéses szolgáltatás visszaküldi az alábbi esetekben:

- a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásához szükséges dokumentumok, információk hiányos benyújtása;

- a szállító meghatározására irányuló kérelem és az ahhoz csatolt dokumentumok tartalma közötti eltérés feltárása az Orosz Föderáció hatályos jogszabályaival szemben;

- a szerződéstervezet megbízási és/vagy a szállító meghatározására irányuló kérelemben meghatározott feltételek nem megfelelőségének feltárása;

- a papír alapon benyújtott és az elektronikus formában benyújtott dokumentumok közötti eltérés feltárása.

2.6. cikk 14. részében foglalt követelményeknek megfelelően. A 2013. április 5-i 44-FZ szövetségi törvény 21. §-a "Az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésének szerződési rendszeréről az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére", az információknak az egyes beszerzési objektumok ütemtervébe történő bejegyzése legkésőbb az adott beszerzés végrehajtásáról szóló hirdetmény egységes információs rendszerében történő elhelyezés napja előtt 10 nappal kell elvégezni.

2.7. A szerződéses szolgáltatás szükség esetén a következő követelményeket is rögzíti:

- az áruk, építési beruházások, szolgáltatások befogadására vonatkozó tilalmak, valamint az áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzési célú beengedésének korlátozásai és feltételei a Kbt. A szerződési rendszerről szóló törvény 14. §-a (ha vannak ilyen tilalmak, korlátozások, feltételek);

- a beszerzésben részt vevők részére biztosított előnyöket a Kbt. A szerződési rendszerről szóló törvény 28. és 29. cikke (ha vannak ilyen előnyök);

- További követelmények 2. része szerint letelepedett beszerzési résztvevőknek. A szerződési rendszerről szóló törvény 31. cikke (ha van ilyen követelmény);

- tájékoztatás a kizárólag szociálisan orientált kisvállalkozások beszerzésében való részvétellel kapcsolatos korlátozásokról non-profit szervezetek pontjának megfelelően. A szerződési rendszerről szóló törvény 30. cikke (ha vannak ilyen korlátozások);

2.8. A szerződéses szolgálat által kidolgozott beszerzési dokumentációt a Klintsovo városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egységének vezetője hagyja jóvá, illetve a Klintsovo városvezetés e szerkezeti egységért felelős vezető-helyettese hagyja jóvá.

2.9. A szerződéses szolgáltatás az egységes információs rendszerben elhelyezi a beszerzési hirdetményeket, a beszerzési dokumentációt és a szerződéstervezeteket, a szerződési rendszerről szóló törvényben előírt jegyzőkönyveket.

2.10. A szerződéses rendszerről szóló törvény előírásainak megfelelő beszerzési dokumentációban foglaltak pontosítására irányuló kérés esetén a szerződéses szolgálat írásban vagy elektronikus dokumentum formájában megküldi a Kbt. közbeszerzési dokumentációt, és egységes információs rendszerben helyezi el a megkeresés tárgyának megjelölésével.de a kérelmet benyújtó személy megjelölése nélkül. Amennyiben a beérkezett pontosítási kérelem a beszerzési dokumentációban a tárgy leírására, a kezdeti (maximális) szerződési ár kiszámítására és indoklására vonatkozó rendelkezésekre vonatkozik, akkor a pontosítások lényegét a Klintsy városvezetés strukturális egysége készíti elő. a beszerzést.

III. A szerződéses szolgáltatásnak a Klintsy városvezetés strukturális részlegeivel való interakciójára vonatkozó eljárás egyetlen szállítótól (vállalkozó, kivitelező) történő vásárlás esetén

3.1. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 1. része alapján. 93. §-a szerinti szerződéses rendszerről szóló törvény egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egységei önállóan kötnek szerződést, és az Art. 1. részének (4) bekezdésében előírt esetben. 93. §-a szerint - szerződések vagy egyéb polgári jogi szerződések.

3.2. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, vállalkozótól) történő vásárlás esetén (a szerződéstervezet tárgyalásának szakaszában) a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége köteles dokumentált jegyzőkönyvben igazolni a szállító (vállalkozó, vállalkozó), valamint a szerződés ára és egyéb megállapítására szolgáló egyéb módszerek alkalmazásának lehetetlensége vagy alkalmatlansága lényeges feltételek szerződés. A jelen rész rendelkezései nem vonatkoznak az 1., 2., 4., 5., 7., 8., 15., 16., 19-21., 24-26., 28. pontokban meghatározott egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő beszerzésre. , 29., 33., 36., 42., a szerződési rendszerről szóló törvény 93. cikkének 1. része.

3.3. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 1. 1-3., 6-8., 11-14., 16-19. 93. §-a alapján a megrendelő az egységes információs rendszerben egyetlen szállítótól (vállalkozótól, vállalkozótól) történő beszerzésről szóló hirdetményt helyez el (a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége által közölt információk alapján) legkésőbb mint 5 nappal a szerződéskötés időpontja előtt. Az egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) származó beszerzési hirdetménynek tartalmaznia kell a szerződési rendszerről szóló törvény 42. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint e cikk (8) bekezdésében meghatározott információkat (amennyiben a szerződés érvényesítésének követelményét a szerződési rendszerről szóló törvény 96. cikke írja elő). Nem kell egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) bejelenteni a beszerzést, ha az arra vonatkozó információ államtitkot képez. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 6., 9. és 34 h.1. 93. §-a alapján a megrendelő köteles legkésőbb a szerződéskötéstől számított egy munkanapon belül értesíteni a beszerzést ellenőrző szervet az ilyen beszerzésről. Az ilyen vásárlásról értesítést küldünk annak végrehajtása során, hogy biztosítsuk szövetségi szükségletek, az Orosz Föderációt alkotó szervezet vagy önkormányzati szükségletek a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított szövetségi végrehajtó szervhez, vagy az államvédelmi parancsok területén az ellenőrző szervhez, az alapító szerv végrehajtó szervéhez. az Orosz Föderáció szervezete, szerve önkormányzat önkormányzati kerület vagy a városrész beszerzési körben ellenőrzés gyakorlására jogosult helyi önkormányzata. A jelen pont szerint megkötött szerződés egy példányát a megkötésének indoklásával jelen értesítéshez csatoljuk.

3.4. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 1. részének 25. pontjában meghatározott esetekben. A szerződéses rendszerről szóló törvény 93. cikke értelmében a szerződéses szolgáltatás koordinálja a szerződés megkötésének lehetőségét a „Bryansk régió Klintsy városa” városi körzet helyi önkormányzatával, amely felhatalmazta a beszerzések terén ellenőrzést gyakorolni.

IV. A szerződéses szolgáltatásnak a Klintsy városvezetés strukturális részlegeivel való együttműködési eljárása a szerződések megkötése, végrehajtása, módosítása és felmondása során

4.1. A beszerzést kezdeményező Klintsy városvezetés strukturális részlegei önállóan szerződéstervezetet dolgoznak ki, amelynek tartalmaznia kell minden olyan feltételt, amelynek szerepeltetése az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve és a szerződési rendszerről szóló törvény értelmében kötelező.

4.2. A szerződést vagy megállapodást legalább három példányban kell elkészíteni. Ha egy szerződéshez vagy megállapodáshoz közjegyzői hitelesítés és/vagy állami regisztráció, akkor az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően ezeknek a műveleteknek az elvégzéséhez szükséges összegben állítják össze.

4.3. A szállító meghatározására irányuló kérelemhez csatolt szerződéstervezetek, ideértve a Ptk. 1. része alapján kötött szerződéstervezeteket is. A szerződési rendszerről szóló törvény 93. §-a (a 4., 15. és 28. szakasz kivételével), amelyet egyetlen szállítóval (vállalkozóval, vállalkozóval) kötöttek 100 000 (százezer) rubelt meg nem haladó összegben (a továbbiakban: szerződések), köteles a következő tisztviselők írják alá:

- a szerződés, megállapodás megkötését kezdeményező Klintsy városvezetés szerkezeti egységének vezetője;

- Klintsy város közigazgatásának jogi osztályának vezetője.

4.4. A megfelelően egyeztetett és kivitelezett szerződéstervezet minden mellékletével együtt a szerződés megkötését kezdeményező Klintsovo városi közigazgatás strukturális egységébe kerül aláírásra a szállítónak (vállalkozónak, kivitelezőnek) anélkül, hogy a szerződést vezető aláírása volna. Klintsy városvezetés.

4.5. A szerződéskötési résztvevő kijátszása esetén a szerződéskötési szolgálat megszervezi az ilyen beszerzési résztvevőre vonatkozó adatok felvételét a gátlástalan szállítók (vállalkozók, előadók) nyilvántartásába a szerződésről szóló törvény rendelkezései szerint. rendszer.

A szállító (vállalkozó, kivitelező) aláírását követően a szerződést minden melléklettel a Klintsy városvezetés strukturális egysége a megkötését kezdeményezve benyújtja Klintsy városvezetés vezetőjének aláírásra.

4.6. A szerződéses szolgálat ellátja Klintsy város közigazgatásának szerződéseiről és megállapodásairól szóló nyilvántartás vezetésének feladatait azáltal, hogy egységes információs rendszeren keresztül információkat küld a szerződések nyilvántartásába való felvételük érdekében (kivéve a szerződések nyilvántartásába kötött szerződések 1. részének (4) bekezdése szerint). a szerződési rendszerről szóló törvény 93. cikke).

Klintsy város közigazgatásának strukturális egységei a szerződés vagy megállapodás megkötését kezdeményező szerződés vagy megállapodás megkötését követően legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül kötelesek benyújtani a szerződéses szolgálatnak a szerződés eredeti példányát. vagy papíralapú megállapodás, amelyet a szerződéses jogviszonyban álló felek írnak alá.

A szerződéses szolgáltatás a szerződés vagy megállapodás megkötésétől számított egy munkanapon belül egységes információs rendszeren keresztül megküldi a szerződésről (annak változásáról, megszűnéséről) szóló információkat a szerződések nyilvántartásába történő felvétel céljából.

4.7. A papír alapon megkötött szerződések vagy megállapodások eredeti példányait a Klintsovo városi közigazgatás számviteli osztályán és Klincovo városi közigazgatás strukturális egységében kell tárolni, egy másolatot az osztályon gazdasági elemzés, előrejelzés, kereskedelmi és fogyasztói piac a Klintsy városvezetés.

4.8. Abban az esetben, ha a szerződés megkötésekor a szállító (vállalkozó, kivitelező) a szerződés teljesítésének biztosítékaként pénzeszközöket lekötöttek, az ilyen pénzeszközök visszaszolgáltatását Klintsy városvezetésének számviteli osztálya végzi. a szerződéses kötelezettségek szállító általi teljesítése.

4.9. Klintsy város közigazgatásának beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége a szerződés módosítása, felmondása során kapcsolatba lép a szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel), felelősségi intézkedéseket alkalmaz a Klintsy városi közigazgatás jogi szolgálatának osztályával egyetértésben, ideértve a kérelem elküldését is. a szállítónak (vállalkozónak, kivitelezőnek) kötbér (bírság, kötbér) megfizetésére a szerződésben vállalt kötelezettségek (beleértve a jótállási kötelezettséget is) szállító (vállalkozó, kivitelező) általi teljesítésének késedelme, valamint egyéb a szerződésben vállalt kötelezettségek szállító (vállalkozó, kivitelező) általi nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén egyéb cselekményeket követ el, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) megszegi a szerződéses feltételeket.

4.10. A szerződés vagy megállapodás megkötését kezdeményező Klintsy városi közigazgatás szerkezeti egysége haladéktalanul benyújtja a szerződéses szolgálatnak és Klintsy városi közigazgatás számviteli osztályának a megkötött szerződés vagy megállapodás felmondásáról, módosításáról és kiegészítéséről szóló tájékoztatást a formanyomtatványon. és az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által meghatározott mértékben.

4.11. A beszerzést kezdeményező Klintsy városvezetés szerkezeti egysége szükség esetén átvételi jutalékot hoz létre a leszállított áruk, elvégzett munkák vagy nyújtott szolgáltatások, valamint a szerződés végrehajtási szakaszának eredményei átvételére. Az átvételi bizottság a vásárlást kezdeményező Klintsy városvezetés strukturális egységének alkalmazottaiból és más személyekből jön létre a szerződési rendszerről szóló törvény értelmében.

Egyéb esetekben a leszállított áruk, elvégzett munka vagy nyújtott szolgáltatások átvételét, valamint az áruszállítás, a munkavégzés, a szolgáltatásnyújtás külön szakaszát Klintsy város igazgatásának azon szervezeti egysége végzi, amelyik kezdeményezte az átvételt. Vásárlás.

A beszerzést kezdeményező Klintsy városvezetés strukturális alosztálya a szerződés teljesítésének egy külön szakaszának eredményeinek, valamint a leszállított áruk, elvégzett munkák vagy nyújtott szolgáltatások átvételéhez dokumentumokat készít.

4.12. Ha a nyertes ajánlattevő által bemutatott szerződés teljesítésének eredményét a feltételeknek való megfelelés érdekében értékelni kell, valamint számos olyan esetben, amikor az átvétel során szakértő, szakértői szervezet részvétele kötelező, a Kbt. A szerződéses rendszerről szóló törvény, a szerződéses szolgáltatás megszervezi a leszállított áru, az elvégzett munka, a nyújtott szolgáltatás vizsgálatát. E célból a Klintsy városvezetés szerkezeti egysége köteles költségvetési előirányzatokat biztosítani egy ilyen beszerzéshez, és a szakértői szolgáltatások nyújtására szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározására irányuló eljárás lefolytatásához elegendő időkereten belül szakértőt kell biztosítania. szervezetek, nyújtsanak be kérelmet a szerződéses szolgálathoz.

4.13. A szerződés-végrehajtás külön szakaszának eredményeinek elfogadásáról szóló dokumentumokat, valamint a leszállított árukat, elvégzett munkákat vagy teljesített szolgáltatásokat a leszállított áru átvételének napján, az elvégzett munkát vagy nyújtott szolgáltatást a Klintsy szervezeti egysége adja át. a vásárlást kezdeményező városvezetést Klintsy városvezetés könyvelési osztályához a leszállított áruk, az elvégzett munka (annak eredménye), a nyújtott szolgáltatások, valamint a szerződés egyes szakaszai megfizetése érdekében.

4.14. Abban az esetben, ha a szerződést bírósági határozattal szüntették meg, vagy azzal összefüggésben, hogy Klintsy város vezetése egyoldalúan megtagadta a szerződés teljesítését, a szerződéses szolgálat megszervezi az ilyen információkkal kapcsolatos információk felvételét a gátlástalan szállítók (vállalkozók, előadók) nyilvántartásába. szállító (vállalkozó, kivitelező) a megadott adatok alapján a szerződéskötést kezdeményező Klintsy városvezetés strukturális egysége, míg a kísérő levél feltüntetik a felmondás okát.

4.15. A szerzõdésben vagy a szerzõdéses jogviszonyban álló felek megállapodásában vállalt kötelezettségek teljesítése során Klintsy város vezetõségének számviteli osztálya egységes információs rendszerben készíti el és rögzíti a szerzõdés teljesítésérõl, a megfelelõségrõl szóló információkat tartalmazó jelentést. a szerződés teljesítésének közbenső és végső határidejével, a szerződés nem megfelelő teljesítéséről (a szabálysértések megjelölésével) az államtitkot képező információk kivételével. A fuvarleveleket, az elvégzett munkák aktusait, a fizetési bizonylatokat, a szakvéleményt (ha van) csatolják a nyilvántartásban szereplő szerződés teljesítéséről szóló jegyzőkönyvhöz.

4.16. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk pontosságáért Klintsy városvezetésének számviteli osztálya a felelős.

4.17. A szerződés teljesítésének időzítéséért Klintsy városvezetésének strukturális osztálya a felelős, amely a szerződés (megállapodás) megkötését kezdeményezte.

4.18. A szerződésben vállalt kötelezettségek valamelyikének nem teljesítése (nem megfelelő teljesítése) esetén a klintsyi városvezetés szerkezeti egysége a szerződéskötést kezdeményezve anyagokat készít a kárigényes munka végrehajtásához és időben. tájékoztatja a Klintsy városi közigazgatás e szerkezeti egységért felelős helyettes vezetőjét a vita bírósági rendezése szükségességéről szóló határozat meghozatalára vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségek valamelyikének megsértéséről.

V. Klintsy városvezetés szerkezeti részlegeinek szakembereinek felelőssége a szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározásában

5. A Klintsy város adminisztrációjának strukturális részlegeinek szakemberei, a szerződéses szolgálat alkalmazottai, akik bűnösek az Orosz Föderáció jogszabályainak és a beszerzések területén a szerződéses rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogi aktusok megsértésében, fegyelmi, polgári, közigazgatási, büntetőjogi felelősséggel tartoznak. az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban az e szabályzat által rájuk ruházott részfeladatok és hatáskörök tekintetében.

N. függelék 1

szerződéses szolgáltatás szerkezeti
Klintsovskaya hadosztályai
városi közigazgatás

1. melléklet Beszerzési kérelem

__________________________________________________________________
(a beszerzést kezdeményező adminisztrációs egység neve)

	Szállító azonosítási módszer
	A szerződés tárgya
	Finanszírozási forrás (BCC feltüntetésével)
	Áruk mennyisége (építési munkák, szolgáltatások)
	Áruszállítás helye, munkák (szolgáltatások)
	Az áruk szállítási ideje (munkavégzés, szolgáltatásnyújtás)
	Kiinduló (maximális) szerződéses ár
	Kisvállalkozások vásárlása, beszállító meghatározásában való részvétel korlátozása, nem kisvállalkozói vagy társadalmi beállítottságú non-profit beszállítóval szembeni követelmények megállapítása, alvállalkozók, társvégrehajtók bevonása a kisvállalkozások közül a kivitelezésbe. szerződés
	Az árukat előállító, munkát végző, a büntetés-végrehajtás intézményei és vállalkozásai, valamint a fogyatékkal élők szervezetei számára nyújtott ellátások
	Az árukra, munkákra, szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági időre és (vagy) a minőségi garanciák körére, az áruk kötelező beszerelésére és beállítására (ha az áru műszaki dokumentációja előírja), az áruk képzésére vonatkozó követelmények az árut használó és karbantartó személyek (szükség esetén), az áru garanciális szervizébe, a jótállási idő alatt az áru szervizelésének költségeire
	A résztvevőkkel szemben támasztott követelmények, a résztvevők által benyújtandó dokumentumok listája
	A kezdeti (maximális) szerződéses ár indoklása
	Az ügyfél lehetősége a szerződés feltételeinek megváltoztatására
	Az áruk, munkák, szolgáltatások fizetésének formája, feltételei és eljárása
	Nyílt pályázaton való részvételi jelentkezések elbírálási szempontjai, ajánlatkérés e szempontok jelentőségének nagyságrendje
	A beszerzés tárgyának leírása: funkcionális, műszaki, minőségi, teljesítmény jellemzők

Jegyzetek (szerkesztés)
1.A pályázattal egyidejűleg a kiinduló (maximális) szerződéses ár indoklása is benyújtásra kerül, amely a Módszertani ajánlások a szerződés kezdeti (maximális) meghatározásának módszerei alkalmazásához, a szerződés árának megfelelően készült. egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötöttek, a minisztérium rendeletével jóváhagyták gazdasági fejlődés Orosz Föderáció 2013.10.02. N 567 és a résztvevők kereskedelmi javaslatai.
A pályázathoz a beszerzés tárgyát jellemző egyéb dokumentumok is csatolhatók.
2. A pályázatot minden melléklettel írásos és elektronikus formában kell benyújtani.
3. A kérelmet a kivitelezőnek, a Megrendelő vásárlást kezdeményező szerkezeti egység vezetőjének kell aláírnia, és egyeztetnie kell Klintsy városvezetés számviteli osztályának vezetőjével.

N 2. függelék
az interakciós eljárásról szóló szabályzathoz
szerződéses szolgáltatás szerkezeti
Klintsovskaya hadosztályai
városi közigazgatás

2. melléklet Klintsy városvezetés szerkezeti osztályvezetőinek névsora a vásárlást kezdeményező

1. Larionova T.F. - a Lakás- és Kommunális Szolgáltatások, Energetikai, Építési és Díj- és Árpolitikai Osztály vezetője;

2. Kreschenok I.V. - a Lakáspolitikai Főosztály vezetője;

3. Moiseenko S.V. - a családügyi, anyasági és gyermekvédelmi osztály vezetője.

4. Kuzmenkova T.V. - Építészeti, Városrendezési és Területrendezési Tanszék vezetője;

5. Kharkovich V.F. - üzletvezető, főnök főosztály;

6. Sementsova E.N. - Szervezeti ellenőrzési, személyzeti munka és médiakapcsolatok osztályvezetője;

8. Skorobogataya L.P. - Klintsovo városvezetés vezetőjének asszisztense (tanácsadója) a médiával való munkában;

9. Alekseev V.G. - a levéltári osztály vezetője;

10. Starovoitova A.A. - a Kulturális és Ifjúsági Osztály vezetője;

11. Gaychenko A.N. - a munkaügyi osztály vezetője;

12. Luzskova I.A. - a Környezetvédelmi Főosztály vezetője;

13. Juhar V.A. - osztályvezető fizikai kultúraés sport;

N. függelék 3
az interakciós eljárásról szóló szabályzathoz
szerződéses szolgáltatás szerkezeti
Klintsovskaya hadosztályai
városi közigazgatás

3. függelék

A kezdeti (maximális) szerződéses ár _____________ (______________) rubel ____ kopecks igazolása érdekében kérjük, vegye figyelembe 3 szállító kereskedelmi ajánlatát.

Résztvevő száma
N 1 ()
N 2 (Kereskedelmi ajánlat ki. N __ __.__. 20__)
N 3 (Kereskedelmi ajánlat bevitele. N ___, __.__. 20__)

Fizetés:

	Név	Mennyiség	Kereskedelmi ajánlat ref. N ___ dátum: __.__. 20__		Kereskedelmi ajánlat ref. N ___ dátum: __.__. 20__		Kereskedelmi ajánlat be. N ___ dátum: __.__. 20__
			Egységár, dörzsölje.	Összeg, dörzsölje.	Egységár, dörzsölje.	Összeg, dörzsölje.	Egységár, dörzsölje.	Összeg, dörzsölje.

A dokumentum szövegét ellenőrzi:
Hivatalos levelezőlista

Keresés a szövegben

Ható

A KRASNODAR RÉGIÓ SZERZŐDÉSI RENDSZERE SZABÁLYOZÁSI RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (módosítva 2018. január 29-én)

A dokumentum neve:	(2018. január 29-i módosítás)
Dokumentum szám:	177
Dokumentum típusa:	A krasznodari területrendszer rendje
Gazdatest:
Állapot:	Ható
Közzétett:
Elfogadás dátuma:	2015. december 25
Felülvizsgálat dátuma:	2018. január 29

AZ OSZTÁLY SZERZŐDÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZABÁLYOZÓ OSZTÁLY IGÉNYEINEK BELÉLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉS TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA ESETÉN A SZERZŐDÉSVEZETŐ AZ OSZTÁLY SZERKEZETI EGYSÉGEIVEL VALÓ KAPCSOLATBA VONATKOZÁSI REND JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

KRASNODAR RÉGIÓ SZERZŐDÉSI RENDSZERÉT SZABÁLYOZÓ OSZTÁLY

RENDELÉS

AZ OSZTÁLY SZERZŐDÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZABÁLYOZÓ OSZTÁLY IGÉNYEINEK BELÉLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉS TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA ESETÉN A SZERZŐDÉSVEZETŐ AZ OSZTÁLY SZERKEZETI EGYSÉGEIVEL VALÓ KAPCSOLATBA VONATKOZÁSI REND JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A változtatásokat tartalmazó dokumentum:
(a jelentkezési eljárásról lásd a Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozásával foglalkozó Osztály 2018. január 29-i N 5. számú végzésének 4. pontját).
____________________________________________________________________

Szabályozási Főosztály rendelete alapján szerződéses rendszer Krasznodari terület, 2015. december 15. N 167 „A beszerzésért felelős tisztviselő kinevezéséről a Krasznodari terület szerződési rendszerének szabályozásával foglalkozó osztály szükségleteinek kielégítése érdekében”, az április 5-i szövetségi törvény végrehajtása érdekében , 2013 N 44-FZ "Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésének szerződési rendszeréről", a tevékenységek összehangolásáról, valamint az áruk, építési beruházások beszerzésének fő tevékenységeinek és irányainak meghatározásáról, állami igényeket kielégítő szolgáltatást rendelek:

1. Jóváhagyni a szerződésmenedzser és az osztály strukturális osztályai közötti együttműködési eljárást a beszerzések tervezése és végrehajtása során, hogy megfeleljenek a krasznodari terület szerződési rendszerének szabályozására vonatkozó osztály igényeinek (melléklet).

2. Az osztály információs és technikai támogatási osztályvezetőjének E.V. Nechaev, hogy biztosítsa a megrendelés elhelyezését a www.gz-kuban.ru webhely főoldalán, valamint a „Szerződési rendszer a beszerzés területén” szakaszában.

3. A megbízás végrehajtásának ellenőrzésével az IB főosztályvezető első helyettesét kell megbízni. Akulov.

4. A végzés az aláírásának napjától lép hatályba.

Tanszékvezető
A.A. ADASKO

Függelék. AZ OSZTÁLY SZERZŐDÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZABÁLYOZÓ IGÉNYEK KIÉRÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉS TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA A SZERZŐDÉSVEZETŐ AZ OSZTÁLY SZERKEZETI EGYSÉGEIVEL VALÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Függelék

ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT
osztály végzése alapján
a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei
2015. december 25-én kelt N 177

1. Általános rendelkezések

A szerződésmenedzsernek az osztály strukturális részlegeivel való interakciójára vonatkozó eljárást a krasznodari terület szerződési rendszerét szabályozó osztály szükségleteinek kielégítésére irányuló beszerzések tervezése és lebonyolítása során (a továbbiakban: Eljárás) azért dolgozták ki, hogy racionalizálni együtt dolgozni szerződésmenedzser az osztály strukturális részlegeivel a vásárlások tervezése, a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározása, a szerződések megkötése, az áruszállítási szerződések végrehajtásának eredményeinek formalizálása, a munkavégzés, a szolgáltatások nyújtása a szövetségi törvény szerint 2013. április 5-i 44-FZ „Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének szerződéses rendszeréről” (a továbbiakban - N 44-FZ törvény).

Jelen eljárás ajánlatkérés útján történő beszerzésre vonatkozik, elektronikus árverés, nyílt pályázat, korlátozott részvételű pályázat, kétlépcsős pályázat, ajánlatkérés, ha az árverést elektronikus formában ismerik el, vagy az N 44-FZ törvény szerinti megismételt, érvénytelen ajánlat, valamint a beszerzés egyetlen szállító (vállalkozó, kivitelező).

2. Fogalmak és definíciók

2.1. Az állami megrendelő a Krasznodari Terület szerződési rendszerének szabályozásával foglalkozó osztály (a továbbiakban: osztály).

2.2. Értesítés a beszerzésről - az N 44-FZ törvény vonatkozó cikkei szerint a részleg által a beszerzéssel kapcsolatos információk halmaza, a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának módjától függően.

2.3. Beszerzési dokumentáció - a beszerzési eljárás végrehajtásához szükséges dokumentáció, amelyet az egységes információs rendszerben vagy a meghatározott rendszer üzembe helyezése előtt helyeztek el az Orosz Föderáció hivatalos honlapján az "Internet" információs és távközlési hálózatban (a továbbiakban - a hivatalos webhely) , amikor a beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) azonosításának versenyképes módszereit alkalmazzák.

2.4. Az EIS egy egységes beszerzési információs rendszer.

2.5. Beszerzési dokumentáció - a beszerzési eljárás lebonyolítását szolgáló dokumentáció, a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásánál versenyeztetéses módszer alkalmazásakor a KIR-ben kifüggesztve.

2.6. Beszerzési kezdeményező - az osztálynak az áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzését kezdeményező szerkezeti alosztálya e szerkezeti alosztály, osztály hatásköreinek, feladatainak és funkcióinak gyakorlása érdekében.

Ezen túlmenően az osztály hatásköreinek, feladatainak és funkcióinak megvalósítása érdekében az áruk, munkák, szolgáltatások beszerzésének kezdeményezői:

a) olyan szolgáltatások nyújtása terén, amelyek költségeit a szövetségi és regionális szabályozási jogszabályokban megállapított szabványoknak megfelelően alakítják ki, irodaszerek, háztartási kellékek vásárlása, az osztály köztisztviselőinek orvosi vizsgálata - a polgári osztály szolgáltatási, személyzeti és költségvetési könyvelés;

b) a szférában Karbantartás szervezési, számítástechnikai berendezések, szerver berendezések, tankoló kazetták, internet hozzáférés, vásárlás javítása szoftver eszközök, számítógépes és szervezési berendezések, alkatrészei - információs és műszaki támogatás osztály.

A vásárlás kezdeményezőjeként az osztály bármely szerkezeti alosztálya is megjelölhető az osztályvezető utasítása szerint.

3. Az osztály szerződésvezetőjének és strukturális részlegeinek funkcionális feladatai az osztály igényeit szolgáló beszerzések tervezésében és lebonyolításában

3.1. Szerződésmenedzser:

3.1.1. Vásárlás tervezésekor:

a) beszerzési tervet készít, a beszerzési terv módosítását előkészíti, a beszerzési tervet és az abban végrehajtott változtatásokat a KIR-ben elhelyezi (a közalkalmazotti, személyi és költségvetési számviteli osztály vezetőjével együttműködve);

b) gondoskodik a beszerzési indoklás elkészítéséről a beszerzési terv, ütemezés kialakításakor;

c) ütemtervet dolgoz ki, az ütemterv módosítását előkészíti, az ütemtervet és az abban végrehajtott változtatásokat egységes információs rendszerben helyezi el (a közalkalmazotti, személyügyi és költségvetési számviteli osztály vezetőjével együttműködve);

d) megszervezi a beszerzési terv és a beszerzési ütemterv jóváhagyását;

e) elkészíti a beszerzési tárgy leírását az osztály 2016. február 5-én kelt N 16 "A szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározására vonatkozó jelentkezési lap jóváhagyásáról, az osztály részére történő megküldésének rendjéről szóló, 2016. február 5-én kelt N 16. Krasznodar Terület szerződési rendszerének szabályozása" (továbbiakban - N 16-os osztály rendje *) nyomtatványokat, szükség esetén a felügyelő osztályvezető-helyettessel egyetértésben javítja a jóváhagyott nyomtatványok oszlopait, sorait, egyezteti a kezdeményezővel. a vásárlásról;
a Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozásával foglalkozó Osztály 2018. január 29-i rendeletével N 5.
_______________
* A továbbiakban az „1. ​​számú osztályrendelet” szavak helyébe a megfelelő esetekben a „16. számú osztályrendelet” szavak lépnek a megfelelő esetekben -.

f) beszerzési ütemterv kialakításakor meghatározza és indokolja az induló (maximális) szerződéses árat, az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötött szerződés árát;

g) meghatározza a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának módját.

3.1.2. A szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározásakor:

a) pontosítja a beszerzés tárgyának előzetes leírását, a szerződés kezdeti (maximális) árát, az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötött szerződés árát;

b) megállapítja a beszerzések lebonyolításának előnyeit és korlátait a hatályos jogszabályok normái szerint;

c) gondoskodik a kisvállalkozásoktól, társadalmi célú nonprofit szervezetektől történő beszerzések lebonyolításáról, szükség esetén előírja a kisvállalkozások, a társadalmi célú nonprofit szervezetek közül alvállalkozók, társvégrehajtók bevonásának követelményét a szerződés lebonyolításába;

d) elkészíti és írásban vagy elektronikus dokumentum formájában megküldi a közbeszerzési dokumentációban foglaltak pontosítását;

e) gondoskodik a szerződéskötésről, irányításról szükséges dokumentumokat szerződést kötni egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) az N 44-FZ törvényben meghatározott esetekben a szállító meghatározására irányuló sikertelen eljárások eredményei alapján az illetékes hatóságokkal;

f) dokumentált jelentésben igazolja, hogy egyetlen szállítótól (vállalkozótól) történő beszerzés esetén a szállító (vállalkozó, kivitelező), valamint a szerződés ára és a szerződés egyéb lényeges feltétele meghatározására más módszerek nem vagy nem megfelelőek. , végrehajtó) szerződéskötésre;

g) megszervezi a beszerzési területen ellenőrzésre jogosult szövetségi szervhez a szerződéskötést elkerülő beszerzési résztvevőkre vonatkozó információk benyújtását a gátlástalan szállítók (vállalkozók, kivitelezők) nyilvántartásába történő felvétel céljából.

3.1.3. A szerződés teljesítésekor, módosításakor, megszűnésekor:

a) gondoskodik a leszállított áru átvételéről, az elvégzett munkáról (annak eredményéről), a nyújtott szolgáltatásokról, valamint az áru szállításának egyes szakaszairól, a munkavégzésről, a szolgáltatás nyújtásáról (együttműködve a vásárlás kezdeményezője);

b) megszervezi a leszállított áruk, az elvégzett munka (annak eredményei), a teljesített szolgáltatások, valamint a szerződés-végrehajtás egyes szakaszainak kifizetését (a közszolgálati, személyzeti és költségvetési elszámolási osztályral együttműködve);

c) a szerződés módosítása, felmondása során kapcsolatba lép a szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel), felelősségi intézkedéseket alkalmaz, ideértve a szállítónak (vállalkozónak, kivitelezőnek) a kötbér (bírság, kötbér) fizetési felszólítását a szerződés késedelme esetén. a szállító (vállalkozó, kivitelező) szerződésben vállalt kötelezettségei (beleértve a jótállási kötelezettséget is), valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek szállító (vállalkozó, kivitelező) általi nem vagy nem megfelelő teljesítése egyéb eseteiben egyéb intézkedéseket tesz a szerződéses feltételek szállító (vállalkozó, kivitelező) általi megsértése esetén (az osztály szervezési és jogi munkával együttműködve);

d) megszervezi a leszállított áruk, elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások átvizsgálását, szükség esetén biztosítja szakértők, szakértői szervezetek bevonását;

e) dokumentumot készít a szerződés teljesítésének egy külön szakaszában elért eredmények, valamint a leszállított áruk, elvégzett munkák vagy nyújtott szolgáltatások átvételéről;

f) az EIS-ben a szerződés teljesítéséről, a szerződés teljesítésére vonatkozó közbenső és végső határidők betartásáról, a szerződés nem megfelelő teljesítéséről (az elkövetett jogsértések megjelölésével) vagy a szerződésszegésről szóló tájékoztatást tartalmazó jelentést közzétesz. - a szerződés teljesítéséről és a szerződési feltételek megszegésével vagy annak elmulasztásával, a szerződés módosításával vagy felmondásával kapcsolatban alkalmazott szankciókról, tájékoztatás a szerződés módosításáról vagy a szerződés felbontásáról államtitkot képező információ kivételével;

g) megszervezi a gátlástalan szállítók (vállalkozók, kivitelezők) nyilvántartásába azon szállítóról (vállalkozóról, kivitelezőről) vonatkozó adatok felvételét, akivel a szerződést bírósági határozattal vagy az osztály szerződés teljesítésének egyoldalú megtagadásával összefüggésben megszüntették. ;

h) elkészíti és egységes információs rendszerben elhelyezi a kisvállalkozásoktól, társadalmi célú nonprofit szervezetektől történő vásárlások volumenéről szóló jelentést;

i) megszervezi az osztály által kötött szerződésekre vonatkozó információk felvételét az egységes állami és önkormányzati szerződések nyilvántartásába.

3.1.4. Az N 44-FZ törvényben meghatározott egyéb jogkörök gyakorlásakor, beleértve:

a) szükség esetén konzultációkat szervez beszállítókkal (vállalkozókkal, kivitelezőkkel) és ezen konzultációkon részt vesz annak érdekében, hogy meghatározza a versenykörnyezet állapotát az érintett áruk, munkák, szolgáltatások piacán, meghatározza a legjobb technológiákat és egyéb megoldásokat állami szükségletek;

b) megszervezi az áruk, munkák vagy szolgáltatások beszerzésének kötelező nyilvános megbeszélését, amelynek eredménye alapján szükség esetén előkészíti a beszerzési tervek, ütemezések, beszerzési dokumentációk módosítását vagy gondoskodik a beszerzés törléséről;

c) részt vesz az osztály által vásárolt bizonyos típusú árukra, munkákra, szolgáltatásokra vonatkozó követelmények (beleértve az áruk, munkák, szolgáltatások határárait) és (vagy) az osztály funkcióinak biztosításához szükséges standard költségek jóváhagyásában;

d) Szükség esetén közreműködik az osztály intézkedéseinek (tétlenségének) fellebbezése tárgyában felmerült ügyek elbírálásában, ideértve a beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) azonosításának eredményének megfellebbezését, valamint anyagokat készít a reklamációs munka végrehajtásához (együttműködve szervezési és jogi munka osztálya);

e) ellenőrzi a szerződések teljesítésének biztosítékaként kapott bankgaranciákat az N 44-FZ törvény előírásainak betartására;

f) tájékoztatja a bankgaranciát nyújtó személyt, ha az osztály a bankgarancia átvételét megtagadja, megjelölve az elutasítás alapjául szolgáló okokat;

g) megszervezi a visszaküldést Pénz szerződések teljesítésének biztosítékaként szerepelt;

h) az osztály által meghatározott módon és feltételekkel a beszerzésről (beleértve a tervezést, a beszállítók (teljesítők, kivitelezők) azonosítását), a szerződések megkötését (végrehajtását) vonatkozó információkat generál és megküld a beszerzésfigyelő osztálynak.

3.2. Szervezési és jogi munka osztálya:

3.2.1. Kidolgozza a tanszéki szerződések szabványos tervezetét.

3.2.2. A beszerzés előkészítéseként szerződéstervezetek egyeztetése.

3.2.3. Megadja a szükséges jogi segítséget a szerződéskezelőnek a szerződés módosítása, felmondása, a szállítóval (vállalkozó, kivitelező) szembeni felelősségi intézkedések alkalmazásakor, ideértve a szállító (vállalkozó, kivitelező) kötbér (bírság, kötbér) fizetési igény megküldésekor is. a szerződésben vállalt kötelezettségek (beleértve a jótállási kötelezettséget) szállító (vállalkozó) általi teljesítésének késedelme, valamint a szállító (vállalkozó, kivitelező) egyéb mulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén. a szerződésben rögzített kötelezettségeket.

3.3. Árukra, munkákra, szolgáltatásokra vonatkozó pályázatokat szervező osztály:

3.3.1. A krasznodari terület adminisztrációs vezetőjének (kormányzójának) 2014. február 26-án kelt N 133 „A Krasznodari Terület végrehajtó hatóságai, a Krasznodari Terület államkincstári intézményei, költségvetési együttműködési eljárásáról szóló eljárásról” szóló határozatának megfelelően hajtja végre az intézkedéseket. a Krasznodari Terület intézményei a Krasznodari Terület állami szükségleteinek biztosítására szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésében a Krasznodari Terület szerződési rendszerének szabályozásáért felelős osztállyal "(a továbbiakban - N 133 határozat) nyílt beszerzés esetén pályázatok, korlátozott részvételű pályázatok, kétlépcsős pályázatok, elektronikus formában történő árverések olyan esetekben, amikor a szerződés kezdeti (maximális) ára meghaladja az ötszázezer rubelt, ajánlatkérés abban az esetben, ha az aukciót elektronikus formában ismerik el (ha a a szerződés kezdeti (maximális) ára meghaladja az ötszázezer rubelt), a megismételt pályázat a 44-FZ törvény értelmében meghiúsult;

3.3.2. Interakció a szerződéskezelővel a beszerzés szakaszában, tanácsadás és technikai segítségnyújtás.

3.4. Ajánlattámogató Osztály:

3.4.1. Jegyzőkönyvet készít a beszerzési bizottságok üléseiről a beszerzési bizottság tagjainak döntései alapján;

3.4.2. Szervezeti és technikai támogatást nyújt a beszerzési bizottságok tevékenységéhez, beleértve a következők ellenőrzését:

a) a résztvevők, a résztvevők kérelmei megfelelnek az N 44-FZ törvényben meghatározott követelményeknek;

b) szakértőket, szakértői szervezeteket von be (a jelen Eljárás 3.1. pont 3.1.3. alpontjának "d" pontja szerint);

c) megvizsgálja a résztvevők jelentkezését, és a vizsgálat eredményét legkésőbb a beszerzési bizottság ülése előtt 2 nappal a szerződéskezelő rendelkezésére bocsátja;

d) elhelyezi az EIS-ben az N 44-FZ törvényben előírt protokollokat;

e) gondoskodik a beszerzési részvételi jelentkezést tartalmazó borítékok biztonságáról, az elektronikus okirat formájában benyújtott beszerzési részvételi jelentkezések biztonságáról, sérthetetlenségéről és bizalmas kezeléséről, valamint gondoskodik a beszerzésben való részvételi jelentkezések tartalmának elbírálásáról csak a borítékok felbontása után. az elektronikus dokumentumok formájában benyújtott beszerzésben való részvételi kérelmek vagy a beszerzésben való részvételi kérelmek hozzáférésének megnyitása;

f) lehetőséget biztosít minden beszerzési részvételi jelentkezést benyújtó beszerzési résztvevőnek, illetve képviselőinek a részvételi jelentkezést tartalmazó borítékok felbontásán és (vagy) a részvételi jelentkezések megnyitásán. elektronikus dokumentumok formájában benyújtott beszerzés;

g) gondoskodik a beszerzésben való részvételi jelentkezést tartalmazó borítékok felbontásáról hangfelvétel és (vagy) az elektronikus dokumentumok formájában benyújtott beszerzési részvételi jelentkezésekhez való hozzáférés megnyitásáról;

h) gondoskodik a beszerzés során készült jegyzőkönyvek, a beszerzésben való részvételi ajánlatok, a beszerzési dokumentációk, a beszerzési dokumentáció módosításai, a beszerzési rendelkezések pontosításai a hatályos jogszabályok által meghatározott határidőn belüli tárolásáról. a beszerzésben való részvételre vonatkozó ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontásának dokumentációja és hangfelvétele és (vagy) az elektronikus dokumentumok formájában benyújtott beszerzési részvételi jelentkezésekhez való hozzáférés megnyitása.

3.5. Közszolgálati, Személyzeti és Költségvetési Osztály:

3.5.1. Információkat ad az egyes beszerzések beszerzési tervének elkészítéséhez:

a) az Orosz Föderáció költségvetési besorolása szerinti kiadástípusok kódjain, amelyeket az Orosz Föderáció költségvetési jogszabályaival összhangban határoztak meg a beszerzési azonosító kód 34–36 számjegyébe történő felvétel céljából;

b) a beszerzés pénzügyi biztosítékának mértékéről.

3.5.2. Információkat ad az egyes beszerzések beszerzési ütemtervének kialakításához:

a) az előleg összege (ha az előleg kifizetése biztosított), a fizetés szakaszai (ha a szerződés teljesítése és annak kifizetése szakaszosan történik);

b) KBK kód.

3.5.3. Végrehajtani:

a) a leszállított áru, az elvégzett munka (annak eredménye), a nyújtott szolgáltatások, valamint a szerződés teljesítésének egyes szakaszaiért történő fizetés;

b) a pályázatok biztosítékaként vagy a szerződések teljesítésének biztosítékaként befizetett pénzeszközök visszaadása.

3.5.4. Papíron egyezteti a keletkezett beszerzési tervet és beszerzési ütemtervet.

3.5.5. Előrejelzést készít az állami szükségletekre vásárolt termékek mennyiségéről a Krasznodar Terület költségvetése és a költségvetésen kívüli finanszírozási források terhére.

3.6. Az osztály strukturális részlegének vezetői:

3.6.1. A szerkezeti egység következő pénzügyi évre és tervezési időszakra vonatkozó szükségleteiről előzetes nyilvántartás készül a beszerzések tervének és ütemezésének kialakítása, a beszerzések előzetes szükségleti nyilvántartásában szereplő beszerzési tárgyak minimális jellemzőinek biztosítása érdekében. szerkezeti egység, és a szerződés hozzávetőleges induló (maximális) ára, az egyetlen szállítóval (vállalkozó, kivitelező) kötött szerződés ára.

3.6.2. Ha szükséges, vásárlás kezdeményezőjeként részt vesz az áruk (építési munkák, szolgáltatások) átvételében.

4. A szerződésmenedzser interakciója az osztály strukturális részlegeivel a beszerzés tervezésének szakaszában

4.1. Az osztály strukturális részlegének vezetői:

a) évente nyilvántartást kell készíteni a strukturális egység szükségleteiről a Krasznodar Terület következő pénzügyi évre és tervezési időszakra vonatkozó költségvetéséről szóló regionális törvény érvényességi időszakának megfelelő időtartamra, a melléklet szerinti formában. 1. pontja ezen eljáráshoz;

b) január 20-ig benyújtja a szerződéskezelőnek a szerkezeti egység szükségleteiről a felügyelő osztályvezető-helyettessel kialakított és egyeztetett nyilvántartást.
(A Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozási Osztályának 2018. január 29-i rendeletével módosított alpont N 5

4.2. Szerződésmenedzser:

a) az osztály szükségleteiről összevont előzetes nyilvántartást alkot (2. sz. melléklet), egyezteti a szerződésvezető munkáját felügyelő osztályvezető-helyettessel;

b) előzetes piackutatást végez az osztály előzetes összevont szükséglet-nyilvántartásában szereplő áruk, munkák, szolgáltatások beszerzési tárgyai leírásának kialakítása érdekében (a vásárlás kezdeményezőjével egyeztetve), valamint azok árának megállapítása céljából. nyílt források információ;

c) a tanszéki igények összevont előzetes nyilvántartásában az előzetes kutatások eredményei alapján módosításokat végez, azt papír alapon egyezteti a felügyelő osztályvezető-helyettessel és jóváhagyja a tanszékvezetőt;

d) február 15-ig átadja az osztály szükségleteinek jóváhagyott összevont előzetes nyilvántartását a közalkalmazotti, személyügyi és költségvetési számviteli és beszerzési osztályozási osztályoknak;
(A Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozási Osztályának 2018. január 29-i N 5. számú rendeletével módosított albekezdést a 2020. évi tervezéskor kell alkalmazni.

e) a tárgyévben lebonyolított vásárlások elemzése és az egyes árufajták, munkák, szolgáltatások szakosztályi jegyzékének módosításának szükségességéről (nincs szükségszerűségéről) döntés meghozatala érdekében, amelyekre vonatkozóan a főosztály fogyasztói követelményeket határozott meg. ingatlanok (beleértve a minőséget is) és egyéb jellemzők (ideértve az áruk, építési beruházások, szolgáltatások határárait is), évente, tárgyév február 1-jéig tájékoztatást ad a beszerzési szabályozási osztálynak az osztály által a beszámolási pénzügyi évben végrehajtott beszerzésekről. az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó alábbi kritériumok összefüggésében:

OKPD kód 2;

a vásárolt áru (építési beruházás, szolgáltatás) megnevezése;

a szerződések alapján rubelben fizetett kifizetések összege, amelyekre vonatkozó információk szerepelnek a szerződések nyilvántartásában;

a megkötött szerződések száma, amelyekre vonatkozó információk szerepelnek a szerződések nyilvántartásában;

azon megkötött szerződések száma, amelyekre vonatkozó adatok nem képezik a szerződések nyilvántartásába való felvételét.
(Az albekezdést a Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozási Osztályának 2018. január 29-i N 5 rendelete is kiegészítette)

4.3. Közszolgálati, Személyzeti és Költségvetési Számviteli Osztály vezetője:

a) a Krasznodar Területi Pénzügyminisztérium (a továbbiakban - Pénzügyminisztérium) által megállapított határidőn belül az osztály szükségleteinek összevont előzetes nyilvántartása alapján előzetes becslést készít a főosztályról és az osztály szükségleteiről (3. sz. melléklet) jóváhagyja az osztályvezetőt, az előzetes becslés egy példányát megküldi Mellékelve a tanszéki szükséglet-nyilvántartás egy példányát, kiegészítve az egyes munkakörökre vonatkozó BSC-re vonatkozó információkkal, átadásra kerül a szerződéses vezetőnek. az osztály előzetes beszerzési tervének elkészítése;

b) a Pénzügyminisztérium az ellenőrző számok közlését követően költségbecslés tervezetet készít, és módosítja a főosztály szükséglet-nyilvántartását, kiegészíti a beszerzési ütemterv kialakításához szükséges adatokkal (a rendelés leadásának és kivitelezésének hozzávetőleges ideje) szerződést a tervezett finanszírozási feltételek alapján és az osztály által pénzben kifejezett jogkör megszerzésével) az osztályvezető-helyettessel egyeztet, az osztályvezetővel jóváhagyja és 10 munkanapon belül átadja a szerződéskezelőnek. attól a pillanattól kezdve, hogy a Pénzügyminisztérium közli az ellenőrző adatokat;

c) miután az osztály megkapta a pénzben kifejezett kötelezettségvállalási és teljesítési jogosítványokat, két munkanapon belül költségbecslést és az osztály szükségleteinek nyilvántartását készíti, egyezteti a felügyelő osztályvezető-helyettessel, jóváhagyja osztályvezetőnek, és átadja a szerződéskezelőnek.

4.4. Szerződésmenedzser:

a) a jóváhagyott költségbecslés tervezetének kézhezvételét követően előzetes osztályigény-nyilvántartással csatolva július 1-ig előzetes beszerzési tervet készíteni;

b) az osztályvezető által jóváhagyott, az ütemterv kialakításához szükséges adatokkal kiegészített kiadási előirányzatok és az osztály szükségleteiről készült nyilvántartás kézhezvételét követően:

Megfelelő módosításokat végez az osztály beszerzési tervében;

Az osztály számára előzetes beszerzési ütemtervet alakít ki, egyezteti a felügyelő osztályvezető-helyettessel;

A beszerzés tárgyáról leírást alkot, a beszerzés kezdeményezőjével egyetért, az osztályvezetővel jóváhagyja;

Intézkedéseket hajt végre a kezdeti (maximális) szerződéses ár, az egyetlen szállítóval, vállalkozóval, előadóművészrel kötött szerződés árának kialakítására az N 44-FZ törvény 22. cikkével összhangban;

Az induló (maximális) szerződéses ár kialakítása érdekében tett intézkedések eredménye alapján egyetlen szállítóval, vállalkozóval, kivitelezővel kötött szerződés ára módosítja az osztályigények nyilvántartását, az osztály előzetes ütemtervét, koordinálja. azokat a felügyelő osztályvezető-helyettessel;

c) miután az osztály megkapta a kötelezettségek elfogadására és teljesítésére vonatkozó pénzben kifejezett jogokat, megkapja a költségbecslést és az osztály szükségleteinek nyilvántartását:

Nyolc munkanapon belül a benyújtott dokumentumoknak megfelelően a beszerzési tervet és az osztály ütemtervét kijavítja, egyezteti a felügyelő osztályvezető-helyettessel, és az osztályvezető jóváhagyja;

Ezen dokumentumok jóváhagyásától számított három napon belül a bennük foglalt információkat az EIS-ben elhelyezi.

Az osztály tervének, beszerzési ütemtervének jóváhagyási határideje nem haladhatja meg a tíz munkanapot attól a naptól számítva, amikor az osztály megkapja a kötelezettségek átvállalására és teljesítésére vonatkozó pénzben kifejezett jogokat.

A beszerzési terv, az osztály ütemtervének hivatalos weboldalon való közzétételének határideje nem haladhatja meg a dokumentumok jóváhagyásától számított három munkanapot.

4.5. Közbeszerzési Szabályozási Osztály:

a) elemzi a beszámolási pénzügyi évben végrehajtott beszerzéseket;

b) meghatározza:

bizonyos típusú áruk, építési beruházások, szolgáltatások ellenértékének aránya a szerződések alapján, amelyekre vonatkozó információk szerepelnek a szerződések nyilvántartásában, teljes hangerő a meghatározott nyilvántartásban szereplő szerződések szerinti kifizetések;

egy bizonyos típusú áruk, építési beruházások, szolgáltatások vásárlására vonatkozó szerződések aránya a beszámolási pénzügyi évben megkötött szerződések teljes számában;

c) az elvégzett számítások alapján döntést hoz arról, hogy szükséges-e (nincs szükség) az egyes árufajták, munkák, szolgáltatások szakosztályi jegyzékének módosítása, amelyre vonatkozóan az osztály a fogyasztói tulajdonságokra (ideértve a minőséget is) vonatkozó követelményeket határozott meg. ) és egyéb jellemzők (beleértve az áruk, építési beruházások, szolgáltatások limitárait);

d) szükség esetén az osztály szabványosításról szóló jogszabályát a megállapított eljárási rend szerint módosítja.
(A 4.5. pont a Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozási Osztályának 2018. január 29-i N 5-i rendelete is tartalmazza)

5. A szerződéskezelő interakciója az osztály strukturális részlegeivel a beszerzés szakaszában

5.1. Minden vásárlás előtt a szerződésmenedzser:

a) elvégzi a beszerzés tervezése szakaszában elkészített beszerzési tárgy leírásának pontosítását, szükség esetén módosításokat végez, a beszerzési tárgy leírását egyezteti a kezdeményezővel és jóváhagyja a felügyelő osztályvezető-helyettessel, vagy az osztályvezetővel;

b) az induló (maximális) szerződéses árra, az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötött szerződés árára indoklást készít, az osztályvezetőtől jóváhagyja;

c) szerződéstervezetet alkot, azt a szervezési és jogi munka osztályával egyezteti és az osztályvezetővel jóváhagyja.

5.2. Vásárlás egyetlen szállítótól (vállalkozó, vállalkozó):

A szerződésmenedzser egyetlen szállítóval (vállalkozó, kivitelező) köt szerződést, azt az osztályvezetővel aláírja.

5.3. Nyílt pályázat útján történő beszerzés, korlátozott részvételű pályázat, kétlépcsős pályázat, elektronikus formátumú árverés azokban az esetekben, amikor a szerződés kezdeti (maximális) ára meghaladja az ötszázezer rubelt, ajánlatkérés elektronikus formában történő aukció elismerése esetén (ha a kezdeti (maximális) áras szerződés meghaladja az ötszázezer rubelt), a megismételt pályázat az N 44-FZ törvény értelmében meghiúsult.

A szerződésmenedzser az árukra, munkákra, szolgáltatásokra vonatkozó pályázatokat szervező, valamint a pályázatok lebonyolítását biztosító osztállyal együtt:

a) az N 133 határozatnak megfelelő intézkedéseket hajt végre;

b) a 133. számú határozat 3.4. pontjában foglalt kérelmet a szerződésvezető az általa megbízott osztályvezető-helyettessel, kísérő feljegyzéssel a szervezésért felelős főosztályvezető nevére írja alá. 133. számú határozata szerinti főosztályvezető-helyettesi árukra, munkákra, szolgáltatásokra vonatkozó pályázatok a további intézkedésekre.

5.4. Vásárlások lebonyolítása árajánlatkérés lebonyolításával, árverés elektronikus formában olyan esetekben, amikor a szerződés kezdeti (maximális) ára nem haladja meg az ötszázezer rubelt, ajánlatkérés, kivéve az elektronikus formában történő aukció elismerését ( ha a szerződés kezdeti (maximális) ára az aukciós dokumentációnak megfelelően elektronikus formában meghaladja az ötszázezer rubelt) az N 44-FZ törvény értelmében meghiúsult.

5.4.1. Szerződésmenedzser:

a) elkészíti a beszerzésre vonatkozó dokumentációt és jóváhagyja a felügyelő főosztályvezető-helyettestől, vagy az osztályvezetőtől;

b) hirdetményt készít a beszerzés lebonyolításáról, kidolgozza és jóváhagyja a beszerzés lebonyolítására vonatkozó dokumentációt (a továbbiakban - dokumentáció) a korábban jóváhagyott dokumentumok és információk kivételével;

c) információkat helyez el az N 44-FZ törvényben előírt beszerzésről az EIS-ben;

d) választ elektronikus platform ahol elektronikus árveréseket tartanak;

e) a dokumentációban foglaltak pontosítása iránti kérelem alapján nyomtatványokat küld, és a KIR-ben elhelyezi a dokumentációban foglaltak pontosítása iránti megkeresésekre adott válaszokat;

f) az N 44-FZ törvényben meghatározott módon és feltételekkel információkat generál és helyez el az EIS-ben a beszerzési hirdetmény és (vagy) dokumentáció módosításairól;

g) elkészíti és elhelyezi az EIS értesítést a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának visszavonásáról;

h) a beszerzési hirdetmény kiírásáról és lebonyolításának minden szakaszáról feljegyzéssel tájékoztatja az árverés lebonyolítását biztosító osztályt.

5.4.2. Ajánlattámogató Osztály:

a) elfogadja az árajánlatkérésben való részvételre vonatkozó jelentkezéseket a 44-FZ törvényben előírt normák szerint;

b) szakértőket, szakértői szervezeteket von be az N 44-FZ törvényben meghatározott esetekben;

c) az N 44-FZ törvényben előírt beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározására irányuló intézkedéseket hajt végre.

6. Vásárlások végrehajtása olyan körülmények esetén, amelyeket az ütemterv jóváhagyásának időpontjában nem lehetett előre látni

6.1. A beszerzés kezdeményezője:

a) egyeztetni kell a beszerzés szükségességét a felügyelő főosztályvezető-helyettessel vagy osztályvezetővel;

b) megállapodik a közalkalmazotti, személyügyi és költségvetési számviteli osztály vezetőjével a beszerzés pénzügyi megvalósíthatóságát, a hozzávetőleges induló (maximális) szerződéses árat, vagy a szerződéses árat, ha egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) vásárol, a a megrendelés és a szerződés teljesítésének feltételei, az eljárás fizetése, költségvetési besorolási kódja;

c) az osztály 16. számú végzésével jóváhagyott formában átadja a szerződéskezelőnek a beszerzés szükségességére vonatkozó információkat a beszerzési tárgy minimális leírásával.

6.2. Szerződésmenedzser:

a) előkészíti a megfelelő változtatásokat az ütemtervbe, beszerzési tervbe való beépítésre;

b) az órarendet az osztályvezető által végrehajtott változtatásokkal jóváhagyja és egységes információs rendszerben helyezi el.

A szerződésmenedzser és a szerkezeti részlegek alkalmazottai minden további intézkedését a jelen szabályzatban előírt módon hajtják végre, a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának módjától függően.

7. A szerződés megkötése, végrehajtása, módosítása és felmondása

7.1. Szerződésmenedzser:

a) megszervezi a szerződés felek általi aláírását;

b) a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásakor elektronikus árverés lebonyolításával megszervezi a szerződéstervezet egységes információs rendszerben történő elhelyezését (a hatályba lépés előtt - a szerződéstervezet elektronikus kereskedési platform üzemeltetőjén keresztül történő megküldésével), valamint az aláírt szerződés utólagos elhelyezése egységes információs rendszerben a megállapított sorrendben;

c) az előírt határidőn belül megküldi a szerződéstervezetet annak a személynek, akivel a szerződést meg kívánja kötni (a 44-FZ. törvényben meghatározott esetekben a bizottsági ülés jegyzőkönyvének másolatával), a pályáztatás során, árajánlatkérés és ajánlatkérés, valamint az osztály által aláírt szerződés egy példányát megküldi a megjelölt személynek;

d) a megállapított eljárásnak megfelelően fellebbezést nyújt be a Krasznodari Terület végrehajtó hatóságához, amely a beszerzések területén ellenőrzésre jogosult, hogy megállapodjanak az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) történő szerződéskötés lehetőségéről. ) a 44-FZ törvény 93. cikke 1. részének 24. és 25. bekezdésével összhangban;

e) az állami és önkormányzati beszerzések hivatalos honlapján a „Szerződések nyilvántartása” rovatába rögzíti a megkötött szerződésekről szóló információkat, és átadja a vonatkozó információkat (állami szerződés, kinyomtatás a szerződések nyilvántartásából a megkötött szerződésre vonatkozó adatok felvételéről, a az N 44-FZ) törvényben meghatározott esetek, a közszolgálati, személyzeti és költségvetési számviteli osztály vezetőjének szóló megjegyzés kíséretében;

g) tájékoztatást küld a beszerzést ellenőrző szervnek, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának nyertese a szerződés megkötése elől kibújik, és akinek pályázata, ajánlata második sorszámot kapott, vagy ha az egyedüli benyújtó résztvevő kérelmet vagy javaslatot, és akivel a szerződést megkötik, kibújik;

h) ellenőrzi a beszerzési résztvevő által a szerződés teljesítésének biztosítékaként nyújtott bankgaranciát az Orosz Föderáció és a beszerzés jogszabályaiban foglalt követelmények betartására. Döntés egyeztetett a szervezési és jogi munka osztályvezetőjével.

7.2. A közalkalmazotti, személyügyi és költségvetési számviteli osztály vezetője ellenőrzi a beszerzési résztvevő által megküldött szerződés teljesítésének biztosítékát (amennyiben a szerződést megkötő személy választja, a dokumentációban meghatározott számlára történő pénzeszközök átutalását a szerződés teljesítésének biztosítékaként).

7.3. A szerződésmenedzser más strukturális részlegekkel való interakciójának rendje a szerződés teljesítése, módosítása és felmondása során:

1) Szerződéskezelő:

a) Ellenőrzi a szerződéses feltételek szállító (vállalkozó, kivitelező) általi teljesítését;

b) a szervezési és jogi munka főosztályvezetőjével közösen intézkedik, amikor az osztályvezető döntést hoz a változtatás szükségességéről, a szerződés felbontásáról, a szállító (vállalkozó, kivitelező) felelősségi intézkedéseiről .

8. A szerződésmenedzser más strukturális részlegekkel való interakciójának rendje az áruk (építési munkák, szolgáltatások) átvételekor és a leszállított áruk kifizetésekor (elvégzett munka, nyújtott szolgáltatások)

8.1. Szerződésmenedzser:

a) az átvevő bizottsággal együtt gondoskodik a leszállított áru (elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások, a szerződésvégrehajtás külön szakaszának eredményei) átvételéről;

b) megszervezi a leszállított áruk, az elvégzett munkák, a nyújtott szolgáltatások vizsgálatát, szakértők, szakértői szervezetek bevonását az N 44-FZ törvényben meghatározott esetekben;

c) a szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) átvett fizetési bizonylatokat a közalkalmazotti, személyügyi és költségvetési számviteli osztály vezetőjének feljegyzéssel átadja.

8.2. A közszolgálati, személyzeti és költségvetési számviteli osztály vezetője kifizeti a leszállított árut (elvégzett munkákat, nyújtott szolgáltatásokat), és a fizetés napjától számított egy napon belül átadja a fizetés tényét igazoló dokumentumokat a szerződéskezelőnek. .

9. Az osztály szerkezeti részlegeinek együttműködése az áruk, munkák, szolgáltatások mennyiségi és árszabványainak meghatározásában

(A szakaszt a Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozásával foglalkozó Osztály 2018. január 29-i N 5-i rendelete is tartalmazza)

9.1. Az áruk, építési beruházások, szolgáltatások osztályának szerkezeti egységének szükséglet-nyilvántartásába való felvételkor, amelyek mennyiségét és árszínvonalát az osztály törvénye nem határozza meg, a következő intézkedéseket kell tenni:

9.1.1. Az ilyen beszerzést kezdeményező szerkezeti egység vezetője:

a) indokolással indokolja az ilyen termék, munka, szolgáltatás vásárlásának szükségességét, megjelölve többek között:

Az osztály funkciói, amelyeket ilyen áruk, munkák, szolgáltatások vásárlása biztosít;

Vásárlási célok;

A leszállított áruk, munkák, szolgáltatások igénybevételével elért várható pozitív eredmény;

b) feltünteti az áruk, munkák, szolgáltatások jellemzőit, amelyek elegendőek a beszerzés tárgyának azonosításához (a beszerzés tárgyának minimális leírása), és az N. törvény 22. cikkében előírt módon árinformáció-szolgáltatási kérelmet nyújtanak be. 44-FZ, valamint a hozzávetőleges ártartomány a működési piacon. Ha egy adott gyártótól kell árut vásárolni, akkor ezt az igényt is indokolni kell;

c) egyezteti a közszolgálati, személyi és költségvetési elszámolási osztályral a költségvetési kötelezettségek és/vagy költségvetési előirányzatok rendelkezésre állásának szükségességét a vásárláshoz;

d) egyezteti az igényt az osztály tevékenységének irányításával megbízott első helyettessel/főosztályvezető-helyettessel (ezt a beszerzést költségvetési kötelezettségek és/vagy költségvetési előirányzatok korlátai esetén hajtják végre). Átmeneti távollét (szabadság, betegszabadság, hosszabb munkavégzés, stb.) esetén az igényt a távolléte ideje alatt a feladatellátásra jogosult személlyel egyeztetik;

e) egyezteti az igényt az osztályvezetővel;

f) a fenti dokumentumokat az osztály szerkezeti egysége szükséglet-nyilvántartásával egyidejűleg átadja a szerződéskezelőnek.

9.1.2. Szerződésmenedzser:

a) intézkedéseket hajt végre a vásárolt áruk, munkák, szolgáltatások árának meghatározására, figyelembe véve az N 44-FZ törvény 22. cikkének rendelkezéseit;

b) a jelen pont 9.1.1. alpontjában meghatározott, a jelen alpont "a" pontjában foglalt intézkedések végrehajtása eredményeként beszerzett dokumentumokat benyújtja a beszerzési szabályozási osztálynak, ár információ legkésőbb március 10-ig.

____________________________________________________________________

2018-ban az ebben az albekezdésben meghatározott időszak egy naptári hónap, amely az osztály szükségleteinek összevont előzetes nyilvántartásának jóváhagyásától számított egy naptári hónap – a Krasznodar Terület Szerződési Rendszerének Szabályozási Osztályának 2018. január 29-i rendelete N 5.
____________________________________________________________________

9.1.3. Közbeszerzési Szabályozási Osztály:

a) megvizsgálja a szerződéskezelőtől kapott dokumentumokat, hogy azok megfelelőek-e a mennyiségi és árszabvány meghatározásához. Amennyiben további dokumentumok, információk beszerzése válik szükségessé, megküldi a megfelelő megkeresés(eke)t a szerkezeti egység(ek)nek;

b) a hiányzó dokumentumok egy naptári hónapot meg nem haladó határidőn belüli kézhezvételét követően megteszi a következő intézkedéseket:

Megfontolásra az osztályhoz tartozó Köztanács ülésén benyújtja az osztályszabályozási törvény megfelelő módosításának szükségességét;

Gondoskodik a jelen albekezdés "b" pontjában meghatározott kérdés elbírálása nyomán elfogadott osztályközi tanácsi ülés jegyzőkönyvének megalkotásáról, aláírásáról és az UIS-ben történő elhelyezéséről;

Kidolgozza a vonatkozó végzés tervezetét, ahhoz magyarázó jegyzetet;

A lakossági ellenőrzés lefolytatása érdekében rendelettervezetet és ahhoz magyarázó megjegyzést helyez el a KIR-ben;

A megbeszélés eredménye alapján a lakossági ellenőrzés érdekében szükség esetén gondoskodik a jogszabálytervezetek módosításáról szóló határozat meghozataláról, figyelembe véve a köztestületek, jogi személyek és magánszemélyek javaslatait;

Gondoskodik a rendelettervezet osztályvezető általi aláírásáról, elhelyezi határidőket az EIS-ben;

Tájékoztatja az áru, építési beruházás, szolgáltatás beszerzését kezdeményező osztály szerkezeti egységét, a közalkalmazotti, személyi és költségvetési számviteli osztályt, a szerződéskezelőt a megfelelő beszerzési tárgyra vonatkozó mennyiségi és árszabvány meghatározásáról.

9.2. Ha a pénzügyi év során olyan áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzésére van szükség, amelyek szabványait nem határozták meg, az osztály strukturális részlegei a jelen pont 9.1. pontjában foglalt tevékenységeket végzik (kivéve a szerkezeti részleg igényeiről nyilvántartást kell készíteni) az alábbi feltételekkel:

a) szerződéskezelő - a teljes dokumentumcsomag kézhezvételétől számított naptári hónapon belül;

b) beszerzési terület arányosítási osztálya - az áruk, munkák, szolgáltatások mennyiségi és árának meghatározásához szükséges utolsó dokumentum kézhezvételétől számított naptári hónapon belül.

9.3. Az áruk, munkák, szolgáltatások mennyiségi és árszabványának meghatározása során a beszerzési szabályozási osztálynak jogában áll az osztály vezetőjével egyetértésben az osztály ilyen beszerzést kezdeményező szervezeti egységétől pótlékot kérni. a beszerzési tárgyra vonatkozó dokumentumok és információk, amelyek megerősítik a beszerzés érvényességét.

Tanszékvezető
A.A. ADASKO

N. függelék 1. SZERKEZETI EGYSÉGEK IGÉNYJEGYZÉKE

N. függelék 1
rendelni
a szerződéskezelő interakciója
osztály szerkezeti részlegeivel
tervezésben és megvalósításban
beszerzések az osztály igényeinek kielégítésére
a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei

Egyetért:

a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei
_____________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

SZERKEZETI EGYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA SZÜKSÉGES

_____________________________________________
(A SZERKEZETI EGYSÉG NEVE)
________________ ÉVRE

	mértékegység	Mennyiség, mennyiség	Orien. cikk, dörzsölje.	A szükségesség indoklása
VÁSÁRLÁS ÖSSZESEN:

osztályvezető	___________________________	______________________
	(Aláírás)

Tanszékvezető
a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei
A.A. ADASKO

N. melléklet 2. A KRASNODAR RÉGIÓ SZERZŐDÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ OSZTÁLY ELŐZETES IGÉNYJEGYZÉKE ____________ ÉVRE

N 2. függelék
rendelni
a szerződéskezelő interakciója
osztály szerkezeti részlegeivel
a vásárlások tervezése és lebonyolítása során
osztály igényeinek kielégítésére
szerződési rendszer szabályozása
Krasznodar terület

Egyetért:

szerződés szabályozási osztálya
a krasznodari terület rendszerei
________________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

Egyetért:
osztályvezető-helyettes
a szerződési rendszer szabályozásáról
Krasznodar terület
________________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

Egyetért:
osztályvezető-helyettes
a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei
________________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

Helyeslem
tanszékvezető
a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei
________________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

AZ OSZTÁLY ELŐZETES IGÉNYJEGYZÉKE A KRASNODAR RÉGIÓ SZERZŐDÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRA ____________ ÉVRE.

	Terméktípusok megnevezése (áruk, munkák, szolgáltatások)	A beszerzés kezdeményezője	mértékegység						A szerződés tárgyához szükséges minimális követelmények	Áruszállítási idő, munkavégzés, szolgáltatásnyújtás
VÁSÁRLÁS ÖSSZESEN:

Szerződésmenedzser
____________________________ ______________________

(aláírás) (teljes név)

Tanszékvezető
a szerződés szabályozásáról
a krasznodari terület rendszerei
A.A. ADASKO

N. melléklet 3. A KRASNODAR RÉGIÓ SZERZŐDÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ OSZTÁLY IGÉNYJEGYZÉKE ______________ ÉVRE

N. függelék 3
rendelni
a szerződéskezelő interakciója
osztály szerkezeti részlegeivel
a vásárlások tervezése és lebonyolítása során
osztály igényeinek kielégítésére
szerződés szabályozása
a krasznodari terület rendszerei

Egyetért:
vezető első helyettese
szerződés szabályozási osztálya
a krasznodari terület rendszerei
_____________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

Helyeslem
részére osztályvezető
szerződés szabályozása
a krasznodari terület rendszerei
______________ (TELJES NÉV.)
"___" _______ _______ G.

A KRASNODAR RÉGIÓ SZERZŐDÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ OSZTÁLY IGÉNYJEGYZÉKE ______________ ÉVRE

	Terméktípusok megnevezése (áruk, munkák, szolgáltatások)	A beszerzés kezdeményezője	mértékegység		Becsült költség, dörzsölje.	A vásárlás indoklása (az N 44-FZ szövetségi törvény 18. cikkével összhangban)			A szerződés tárgyához szükséges minimális követelmények	Áruszállítási idő, munkavégzés, szolgáltatásnyújtás
VÁSÁRLÁS ÖSSZESEN:

A dokumentum neve:
Dokumentum szám:	177
Dokumentum típusa:
Gazdatest:	A Krasznodari Terület szerződési rendszerének szabályozásával foglalkozó osztály
Állapot:	Ható
Közzétett:	A dokumentumot nem tették közzé
Elfogadás dátuma:	2015. december 25
Felülvizsgálat dátuma:	2018. január 29

1. A vásárlás a GBU "---" igényei alapján történik. Az igényt a beutalással megbízott személy (továbbiakban felelős) igazolja (2.1. sz. melléklet) A 2.2. sz. melléklet szerint összeállított Szolgáltatási jegyzőkönyvben. a tervezési és gazdasági osztályhoz előzetesen benyújtott termékértékesítési, építési beruházási, szolgáltatási igények alapján.

2. Az áruszállításra/munkavégzésre (szolgáltatásnyújtásra) vonatkozó szerződés megkötésére irányuló eljárás csak azt követően kezdődik, hogy a Szerződéses szolgáltatás megkapta a megállapított formájú Szolgáltatási Jegyzetet.

3. A szolgáltatási bizonylatot az Állami Költségvetési Intézmény "---" szükségletére áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzéséért felelős személyek a jelen utasítás szerinti formában a szerződéses szolgáltatásnak adják át, miután egyeztettek főorvos.

A szolgáltatási megjegyzésnek tartalmaznia kell:

A szállított áruk, munkák, szolgáltatások neve;

Az az időszak, amely alatt a termékértékesítést, az építési beruházást és a szolgáltatást teljesíteni kell;

A kezdeti (maximális) szerződéses ár. Az árnak szigorúan meg kell egyeznie a minimális kereskedelmi ajánlat árával, illetve orvosi felszerelés szállítása esetén nem haladhatja meg az átlagot;

A kezdeti maximális összeget (szükség esetén) finanszírozási forrásokra kell felosztani: a területi kötelező egészségbiztosítási pénztár (MHI) pénzeszközei, az intézmény finanszírozási forrásaiból átvett pénzeszközök. fizetős szolgáltatások(PD), korszerűsítés, az állampolgárok bizonyos kategóriáinak szociális támogatási intézkedései (BM) végrehajtásának részeként elkülönített pénzeszközök;

OKPD csoportja és kódja, munkák, szolgáltatások. Feltétlenül válassza ki a végső OKPD kódot;

OKVED kód;

A feljegyzést benyújtó felelős személy dátuma és beosztása;

A feljegyzésnél kötelező megadni:

Kiírás papíron és elektronikus adathordozón (szállításkor) (2.3. sz. melléklet).

Papír és elektronikus adathordozón (munkavégzés, szolgáltatásnyújtás) vonatkozó feladatmeghatározás (2.4. sz. melléklet);

Kereskedelmi ajánlatok (2.5. sz. melléklet);

Árkalkuláció papíron és elektronikus adathordozón (2.6. sz. melléklet).

A specifikációnak tartalmaznia kell:

A szállított áru megnevezése és az egyes cikkekkel szembeni OKPD kód, ha több OKPD kód van;

Az áru jellemzői (minden méretet tartományban kell feltüntetni és megfejteni, gyártót, színeket feltüntetni tilos, ha bizonyos színű áru szállítása szükséges, indokolni kell);

Egységek;

Szállítási idő (napok száma, a vevő kérésére vagy anélkül);

A szerződéses ár tartalmazza (áruköltség + szállítás + összeszerelés + szerelés, összeszerelés, szétszerelés, üzembe helyezés stb.);

Az áruszállításhoz szükséges engedély rendelkezésre állása és jogcíme (ha szükséges);

A feladatmeghatározásnak tartalmaznia kell:

A nyújtott szolgáltatás, az elvégzett munka megnevezése;

A nyújtott szolgáltatások, elvégzett munkák listája;

Ha pótalkatrészek cseréjére van szükség, minden szükséges alkatrészt feltüntetünk a megbízásban, jellemzőkkel és a szükséges mennyiségben;

A szolgáltatásnyújtás, a munkavégzés határideje (napok száma, a megrendelő kérésére vagy anélkül);

A szerződéses ár tartalmazza: (szolgáltatások költsége + alkatrészek + alkatrészcsere + szállítási költségek stb.);

A munkavégzéshez, szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedély megléte és megnevezése (szükség esetén);

A kereskedelmi ajánlatnak feltétlenül tartalmaznia kell:

Szervezeti adatok;

Kimenő szám és dátum (kimenő szám hiányában a bejövő számmal és dátummal kereskedelmi ajánlatot regisztráljon a főorvosi titkárnál);

A kereskedelmi ajánlatban bemutatott áruknak, munkáknak és szolgáltatásoknak meg kell felelniük a specifikációnak, megbízásnak;

A szükséges áruk, munkák és szolgáltatások mennyisége;

Áruegységenkénti ár, a szolgáltatások köre, az egyes cikkekre vonatkozó munka, minden szükséges szolgáltatás feltüntetésével;

A teljes ár a szükséges árumennyiségre, szolgáltatások körére, munkákra;

Aláírás (lehetőleg bélyegző);

Szükséges összeg kereskedelmi ajánlatok legalább 2 db.

Az Orosz Föderáció kormányának az Orosz Föderáció kormányának 2011.11.03.-i 881. számú, „Az egyes mézfajták kezdeti maximális árának kialakítására vonatkozó eljárásról” szóló rendelethez kapcsolódó orvosi berendezések szállítása során. berendezések ", legalább 5 gyártót kell kiválasztania. A megkereséseket és válaszokat pedig egy emlékeztetővel küldje el a gyártóknak.

pontban meghatározott feltételek kereskedelmi ajánlatok(szállítási, szolgáltatásnyújtási, munkavégzési, fizetési feltételek, stb.) meg kell egyeznie a feljegyzés, a műszaki megbízás vagy a specifikáció feltételeivel.

Árkalkuláció:

Az árakra vonatkozó árkalkulációnak meg kell felelnie a kereskedelmi ajánlatnak.

A regisztrációs ár számításának meg kell felelnie a specifikáció sorszámának.

4. A felelős a szerződéses szolgáltatás munkatársával szükség esetén egyeztetéseket szervez beszállítókkal (vállalkozókkal, kivitelezőkkel), és ezeken részt vesz annak érdekében, hogy megállapítsa a versenykörnyezet állapotát az adott áru-, építési-piacon, szolgáltatások, meghatározzák a legjobb technológiákat és egyéb megoldásokat az állami és önkormányzati igények kielégítésére;

5. A felelős személy határozza meg és indokolja a szerződés kezdeti (maximális) árát, beleértve az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötött szerződést is;

6. A felelős a beszállítók (vállalkozók) azonosítására vonatkozó kérelmeket ütemezetten, az előírt formában dolgozza ki és küldi meg a jogosult szervnek.

7. A felelős az árindoklás keretein belül megadja a szerződés induló (maximális) árát és a kérelem részeként indokolást ad a szerződés kezdeti (maximális) árához.

8. A felelős személy a beszállítók (vállalkozók) azonosítására irányuló kérelmekre felhatalmazott szerv által benyújtott észrevételeket megszünteti, az erre vonatkozó tájékoztatást a megállapított határidőn belül megküldi.

9. Az illetékes osztályvezető a szerződéses szolgálat munkatársával közösen megszervezi az áruk, munkák vagy szolgáltatások beszerzésének kötelező nyilvános megbeszélését, amelynek eredménye alapján szükség esetén előkészíti a beszerzés módosítását. tervek, tervek – menetrendek, beszerzési dokumentáció, vagy rendelkezik a vásárlás elállásáról.

10. Az áruk és anyagok rendeltetésszerű felhasználását, szolgáltatásokat az irányító személy felügyeli.

11. Felelős a szerződéskötés szakaszában:

11.1. A szerződéses szolgáltatás alkalmazottjának kérésére legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy napon belül, ellenőrzi, hogy a specifikáció megfelel-e a GBU "---" igényeinek. Ellenőrzi az anyagjegyzékben megadott összegeket.

11.2. A szerződéses szolgáltatás alkalmazottjának kérésére, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy napon belül választ ad (szakos / műszaki információk tekintetében) a beszerzéssel kapcsolatban feltett kérdésre / pontosítási kérésre. résztvevők.

11.3. A szerződéses szolgáltatás alkalmazottjának kérésére legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy napon belül, ellenőrzi a résztvevők javaslatait a GBU igényeinek megfelelőség szempontjából "---".

12. A szerződés lebonyolításáért felelős szerződéses szolgáltatási szakember a megrendelő számviteli részlegével együtt:

Fizetni a leszállított árukért, az elvégzett munkáért (annak eredményéért), a nyújtott szolgáltatásokért, valamint a szerződés teljesítésének egyes szakaszaiért;

Kifizetni pénzösszegeket bankgarancia a szövetségi törvényben meghatározott esetekben;

Elvégzik a leszállított áruk, elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások vizsgálatát, szakértőket, szakértői szervezeteket vonnak be;

A visszatérítés a pályázatok teljesítésének biztosítékaként vagy a szerződések teljesítésének biztosítékaként történik.

13. Osztály információs technológiák a telemedicina pedig szerződéses szolgáltatást nyújt technológiai oldalról, beleértve az EDS Keys szerződéses szolgáltatását, segíti a szerződéses szolgáltatást az EIS-vel való együttműködésben

14. Felelős köteles a szállító (vállalkozó, kivitelező) által a szerződésben meghatározott eredményeknek a szerződésben foglaltaknak való megfelelőségét ellenőrizni.

számú melléklet 2.1.

Felelős lista az útbaigazításért

számú melléklet 2.2.

Állapodjon meg a korlátokban és határozza meg a típust

Jelentkezés __________________

___________________________________

Kirendeltség (alosztály) ________________________________

szerződéses szolgáltatásról

Rendelés
a szerződéses szolgáltatás interakciója a Megrendelő más részlegeivel, az Egységes Beszerzési Bizottsággal

1. Általános követelmények

1. A szerződéses szolgáltatás a Megrendelő valamennyi strukturális részlegével együttműködve végzi tevékenységét, beleértve:

Számviteli és Beszámolási Irodával;

A Jogi Támogató és Államszervezési Hivatallal közszolgálat;

Informatikai osztály;

A vásárlás kezdeményezőivel.

2. A szerződéses szolgálat a Számviteli és Beszámoló Osztállyal együttműködve az alábbi feladatokat látja el:

beszerzés tervezése;

a kezdeti (maximális) szerződéses ár indoklása; a szerződés fizetésének megszervezése; bankgaranciák mérlegelése; áruk, munkák, szolgáltatások szerződés szerinti átvétele.

3. A szerződéses szolgálat az Állami Közszolgálati Jogi Támogató és Szervezési Irodával együttműködve az alábbi feladatokat látja el:

áruk, munkák, szolgáltatások szerződés szerinti átvétele; igényt a szerződés alapján végzett munkára;

szerződéskötés és módosítás.

4. A szerződéses szolgáltatás az információtechnológiai osztállyal együttműködve az alábbi feladatokat látja el:

biztosítja a szerződéses szolgáltatás információs és technikai erőforrásának zavartalan működését;

a kezdeti (maximális) szerződéses ár indoklása; beszerzés nyilvános vitája; áruk, munkák, szolgáltatások szerződés szerinti átvétele.

5. A szerződéses szolgáltatás a beszerzés kezdeményezőjével együttműködve az alábbi feladatokat látja el:

beszerzés tervezése; vásárlások indoklása;

a kezdeti (maximális) szerződéses ár indoklása;

beszerzés nyilvános vitája; áruk, munkák, szolgáltatások szerződés szerinti átvétele;

szerződés szerinti munkát igényel.

6. Minden egyéb funkciót a szerződéses szolgáltatás önállóan lát el, beleértve:

Hirdetmény és beszerzési dokumentáció kidolgozása; a közbeszerzési bizottságok munkájának megszervezése; szakosodott szervezetek bevonása;

szakértők bevonása a szerződésvégrehajtás eredményének ellenőrzésére;

egységes információs rendszerben dolgozni a beszerzés területén vagy a rendszer üzembe helyezése előtt az Orosz Föderáció hivatalos honlapján az "Internet" információs és távközlési hálózatban, a regionális információs rendszerben az áruk, munkák beszerzése terén , a Krími Köztársaság állami szükségleteinek kielégítésére szolgáló szolgáltatások, beleértve a küldő dokumentumok számát és a szerződések nyilvántartásában való elhelyezéshez szükséges információkat;

információk küldése a gátlástalan szállítók nyilvántartásába;

részvétel a panaszok szabályozó és igazságügyi hatóságoknál történő elbírálásában.

2. Az interakció sorrendje tervezéskor

7. A beszerzési tervet a szerződéses szolgáltatás alakítja ki a szövetségi törvény követelményeivel összhangban a költségvetés-tervezetek elkészítése és mérlegelése során. költségvetési rendszer Az Orosz Föderációé, figyelembe véve a költségvetési jogszabályok rendelkezéseit.

8. A szerződéses szolgáltatás a megfelelő pénzügyi év költségvetéséről szóló törvénytervezetet a Krími Köztársaság Államtanácsa elé terjesztett beszerzési ütemtervet követően alakítja ki.

9. A beszerzés kezdeményezője a beszerzési területre vonatkozó szabályozási jogszabályokban megállapított feltételek figyelembevételével a szerződéses szolgáltatási kérelmeket benyújtja a beszerzésnek a beszerzési tervbe történő felvételére, a beszerzési ütemterv a formanyomtatványok szerint. az Orosz Föderáció Kormánya által meghatározott beszerzési terv űrlapjainak, beszerzési ütemtervének követelményeivel (a megállapított hatáskörön belül kitöltve). A kérelmet előzetesen egyeztetni kell a Számviteli és Beszámolási Osztályával.

10. A beszerzést kezdeményezőnek a vásárlási kérelemmel együtt a vásárlás indoklását és a kezdeti (maximális) szerződéses ár indoklását kell benyújtani.

11. A szerződéses szolgáltatás a tárgyévi költségvetés elfogadását követő 10 napon belül aktualizált (szükség esetén) beszerzési terv, beszerzési ütemterv tervezetet alkot, és jóváhagyásra megküldi a Megrendelő vezetőjének.

12. A beszerzési tervet, a beszerzési ütemtervet tíz munkanapon belül kell jóváhagyni azt követően, hogy az ügyfél az Orosz Föderáció költségvetési jogszabályaival összhangban a kötelezettségek elfogadására és (vagy) teljesítésére vonatkozó jogok összegét pénzben kifejezve közölte.

13. A szerződéses szolgáltatás az államtitkot képező információk kivételével a beszerzési terv, beszerzési ütemterv egységes információs rendszerben történő elhelyezését a terv jóváhagyásától vagy megváltoztatásától számított három munkanapon belül biztosítja.

14. A beszerzést kezdeményező legkésőbb a beszerzés tervezett negyedévének kezdetét megelőző hónap 10. napjáig visszaigazolást küld a szerződéses szolgáltatásnak a vonatkozó beszerzés végrehajtásának szükségességéről, vagy tájékoztatást a halasztás szükségességéről. a közbeszerzési eljárás közzététele vagy a beszerzési ütemtervből való kizárása.

15. Legkésőbb a tárgynegyedév kezdetét megelőző hónap 20. napjáig a termékigény változása esetén a szerződéses szolgáltatás módosítja a beszerzési ütemtervet.

3. Az interakció sorrendje a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásakor

16. A beszerzést kezdeményező a közbeszerzési eljárás közzétételének tervezett hónapjának kezdete előtt 3 héttel benyújtja a szerződéses szolgáltatásnak:

a beszerzés tárgyának leírása a 33. cikk szerint Szövetségi törvény 44-FZ (műszaki megbízás);

a kezdeti (maximális) szerződéses ár korrigált indoklása, a Számviteli és Beszámoló Osztállyal egyeztetve;

javaslatokat a pályázatok elbírálásának szempontjairól.

17. A szerződéses szolgálat a beszerzési dokumentáció kialakításakor a megállapított hatáskörben egyezteti az Állami Közszolgálati Jogi Támogató és Szervezési Irodával, valamint a Számviteli és Beszámolói Hivatallal a közbeszerzési dokumentáció tervezetét.

18. A megkeresésekre adott válaszokat, a beszerzés résztvevőitől a 16. pontban meghatározott kérdésekben beérkezett dokumentáció pontosításait a beszerzést kezdeményező határidőre megadja, és azokat a szerződéses szolgálat egységes beszerzési információs rendszerben kifüggeszti.

4. Az interakció rendje szerződéskötéskor és teljesítésekor

19. A szerződéses szolgáltatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a megállapított határidőn belül megküldi a megfelelő szerződéstervezetet a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának nyertesének.

20. Szállító (vállalkozó, kivitelező) megállapításának nyertestől történő átvétele esetén a nézeteltérési jegyzőkönyvet a szerződéses szolgáltató és a vásárlás kezdeményezője együttesen mérlegeli.

21. Amennyiben a megkötött szerződés módosítása szükséges, a szerződéses szolgálat elkészíti a megfelelő szerződés-kiegészítő megállapodás tervezetét, egyezteti a Közszolgálati Jogi Támogató és Szervezési Irodával, valamint a Számviteli és Beszámolási Irodával és gondoskodik aláírását.

22. A szerződéses szolgáltatás a beszerzés kezdeményezőjével együtt biztosítja az áruk, építési beruházások, szolgáltatások átvételét, valamint a szállított áruk, elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások átvizsgálását.

23. A szerződéses szolgáltatás szükség esetén legalább öt fős átvevő bizottság létrehozását biztosítja a leszállított áruk, elvégzett munkák vagy szolgáltatások, a szerződés teljesítésének külön szakaszának eredményeinek átvételére a megállapított módon és határidőn belül. szerződéssel, és átvételi okmányt készít.

24. A szerződéses szolgálat elkészíti és megküldi a Számviteli és Beszámoló Osztálynak a leszállított áruk, az elvégzett munkák (annak eredményei), a teljesített szolgáltatások, valamint a szerződés teljesítésének egyes szakaszai fizetésének megszervezéséhez szükséges dokumentumokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. az Orosz Föderáció jogszabályai és a Krími Köztársaság szabályozási jogi aktusai.

A számviteli és beszámolási osztály 1 (egy) munkanapon belül tájékoztatja a szerződéses szolgálatot a szerződés alapján teljesített fizetésről (a szerződés teljesítésének külön szakasza).

25. A szerződéses szolgálat az Állami Közszolgálati Jogi Támogató és Szervezési Irodával, valamint a Számviteli és Beszámolói Hivatallal közösen a szerződés teljesítése során kapcsolatba lép a szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel), felelősségi intézkedéseket alkalmaz, ideértve a szállító (vállalkozó, kivitelező) kötbér (bírság, kötbér) fizetési felszólítás megküldését abban az esetben, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) késedelmesen teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit (beleértve a jótállási kötelezettséget is), mint valamint egyéb esetekben, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, egyéb cselekményeket hajt végre, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) megszegi a szerződéses feltételeket.

26. A szerződéses szolgáltatás jogosult a Megrendelő szerkezeti részlegeitől a szerződéses szolgáltatás feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges egyéb információkat, dokumentumokat bekérni. Az ilyen dokumentumokat, információkat a Megrendelő szervezeti egységei kötelesek határidőben benyújtani a szerződéses szolgáltatásnak.